Le projet général concerne:
— la démolition de bâtiments existants;
— la restructuration de l'école Paul Fort;
— la restructuration de l'école Marie Curie;
— la création d'un bâtiment sur le site de Marie Curie regroupant un nouvel espace de restauration, six salles de classes et deux salles d'activités.
Les travaux des lots 4 et 6 s'intégreront dans ces travaux généraux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-02-15.
L'appel d'offres a été publié le 2021-01-11.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Requalification des écoles Marie Curie, Paul Fort, des espaces associatifs du Bourg ainsi que de leurs abords — relance lots 4 et 6
Marché no T - 2020”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Le projet général concerne:
— la démolition de bâtiments existants;
— la restructuration de l'école Paul Fort;
— la restructuration de l'école Marie...”
Brève description
Le projet général concerne:
— la démolition de bâtiments existants;
— la restructuration de l'école Paul Fort;
— la restructuration de l'école Marie Curie;
— la création d'un bâtiment sur le site de Marie Curie regroupant un nouvel espace de restauration, six salles de classes et deux salles d'activités.
Les travaux des lots 4 et 6 s'intégreront dans ces travaux généraux.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de briquetage📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Description du marché: Enduit — façade brique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature (DC1) comprenant une déclaration sur l'honneur, dûment datée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature (DC1) comprenant une déclaration sur l'honneur, dûment datée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et R. 2143-3 à R. 2143-14 du code de la commande publique;
— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché,...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— le cas échéant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte;
— certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants. La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-02-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-02-15
14:00 📅
“Le délai d'exécution est fixé à 48 mois, pour l'ensemble des lots, à compter de la réception par le titulaire de la notification/ordre de service...”
Le délai d'exécution est fixé à 48 mois, pour l'ensemble des lots, à compter de la réception par le titulaire de la notification/ordre de service prescrivant le commencement des travaux, période de préparation incluse de deux mois. Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot. La valeur technique est décomposée en sous critères:
2.1) moyens techniques affectés au chantier (20 %):
— équipements (10 %),
— qualité des matériaux au regard de la fourniture des fiches techniques des matériaux, etc.) (10 %),
2.2) moyens humains affectés au chantier (10 %):
— organisation et qualification (5 %),
— effectif et liste des personnes qui seront affectées au chantier avec description de leurs compétences (5 %),
2.3) moyens, propreté, sécurité et limitation des nuisances (10 %):
— propreté et sécurité du chantier (5 %),
— limitation des nuisances aux riverains et à l'environnement (5 %).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Caen
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen Cedex 4
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Caen
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen Cedex 4
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 010-015768 (2021-01-11)