la présente consultation a pour objet des travaux de rénovation des façades du gymnase Gaston Couté à Orléans et donnera lieu à un marché ordinaire, alloti et non reconductible
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-10-22.
L'appel d'offres a été publié le 2021-10-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre: rénovation des façades du gymnase Gaston Couté à Orléans (8 lots)
V21a0185
Produits/services: Travaux de bardage📦
Brève description:
“la présente consultation a pour objet des travaux de rénovation des façades du gymnase Gaston Couté à Orléans et donnera lieu à un marché ordinaire, alloti...”
Brève description
la présente consultation a pour objet des travaux de rénovation des façades du gymnase Gaston Couté à Orléans et donnera lieu à un marché ordinaire, alloti et non reconductible
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 8
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: bardage métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Lieu d'exécution: Loiret🏙️
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no1 Bardage métallique : 3 mois” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique: Sous-critères détaillés dans "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité”
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard de la Dpgf
Critère de coût (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no2 Désamiantage : 2 semaines”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no3 Serrurerie : 1 mois”
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: isolation / Habillage bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no4 Isolation / habillage bois : 1 mois”
Description du marché
le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no4 Isolation / habillage bois : 1 mois
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no5 Peinture : 1 mois”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: voirie Réseau Divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no6 Vrd : 3 mois”
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no7 Chauffage ventilation : 1 mois”
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché:
“le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no8 Electricité : 3 mois”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“-Un formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et...”
Liste et brève description des conditions
-Un formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site de la Ville d'orléans (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.-formulaire Dc1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.-des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou des attestations de capacité. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;-Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“-Déclaration concernant les titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des...”
Liste et brève description des critères de sélection
-Déclaration concernant les titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;-Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-10-22
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-10-22
14:30 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -=> Durée : La durée du marché débute à compter de sa notification et expire à la réception des travaux par le Maître d'ouvrage.a titre indicatif, le démarrage des travaux (période de préparation du chantier incluse) est prévu à partir du mois de mai 2022.Il est fixé une période de préparation de deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des phases de préparations de chantier pour chaque lot.=>le délai d'exécution des travaux pour chaque lot, démarre à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations.Lot no1 Bardage métallique : 3 moislot no2 Désamiantage : 2 semaineslot no3 Serrurerie : 1 moislot no4 Isolation / habillage bois : 1 moislot no5 Peinture : 1 moislot no6 VRD : 3 moislot no7 Chauffage ventilation : 1 moislot no8 Electricité : 3 moisla fin des travaux est souhaitée pour octobre 2022.=> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.=> Examen des candidatures : L'Acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats.=> Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le règlement de la consultation).=> Visite obligatoire : détails et contact dans le Rc=> Critère 2 "Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique(il est demandé aux candidats de respecter le formalisme)":sous-critère 1:pertinence des mesures proposées par le candidat pour sécuriser les différents espaces du gymnase qui sera occupé partiellement,sous-critère apprécié au regard du point A du Cmt(20%)Sous-Critère 2:qualité des moyens humains affectés au chantier et de l'organisation mise en place, sous-critère apprécié au regard du point B du Cmt(10%)Sous-Critère 3:pertinence de la méthodologie adoptée pour la gestion des déchets sur le chantier ainsi que les mesures prises pour la protection de l'environnement, sous-critère apprécié au regard du point C du Cmt(10%)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 194-504198 (2021-10-01)