Objet Champ d'application du marché
Titre:
“relance lots 03 Etanchéité et 15 Paratonnerre - travaux de fiabilisation électrique et de production de froid du CTI Strasbourg
2113-FORM”
Produits/services: Travaux d'étanchéification📦
Brève description:
“le présent marché de travaux est allotis en 2 lots faisant l'objet d'une relance: lot no03 ETANCHEITE et le lot no15 PARATONNERRE”
Valeur estimée hors TVA: EUR 261 233 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: etancheite
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: illkirch Graffenstaden
Description du marché:
“le présent lot traite les travaux d'étanchéité et ouvrages annexes.La consistance détaillée des travaux est précisée dans le CCTP” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 241 233 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations complémentaires:
“le présent lot fait l'objet d'une relance suite à la déclaration sans suite de ce dernier au cours de la consultation 2113-form”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: paratonnerre
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Installations de paratonnerre📦
Description du marché:
“le présent lot traite des travaux des installations de protection contre la foudre dans le cadre du présent marché” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 20 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“la durée d'exécution des travaux est de 18 mois. Une clause d'insertion est prévue pour le lot no3 Etanchéité (120h)”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-12-14
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-12-14
15:10 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“le marché débute à compter de sa date de notification et se termine à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai...”
le marché débute à compter de sa date de notification et se termine à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient lors de la levée de la dernière réserve.Date estimée de début des travaux Janvier/Février 2021. Aucun document ne doit être signé au stade du dépôt de l'offre. Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des candidatures et des offres par voie dématérialisée via la plateforme achatpublic.com. La visite de site est obligatoire et devra impérativement être effectuée selon les modalités précisées à l'article 6 du Règlement de la Consultation. Même si l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire, les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur êtrecommuniquées les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation par le pouvoir adjudicateur. A défaut, les candidats doivent consulter quotidiennement la plateforme achatpublic.com afin de se ternir informés
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal judiciaire de Nancy
Adresse postale: cité judiciaire, rue du général Fabvier
Commune postale: Nancy
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383908500📞
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr📧
URL: https://www.justice.gouv.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: le médiateur des entreprises
Adresse postale: 100 rue de Richelieu
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
URL: https://www.meist.bercy.gouv.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“les recours susceptibles d'être introduits sont le référé précontractuel et le référé contractuel, en application des articles 1441-1 et suivants du Code de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
les recours susceptibles d'être introduits sont le référé précontractuel et le référé contractuel, en application des articles 1441-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Le référé précontractuel s'exerce avant la signature du marché et le référé contractuel après sa signature
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal judiciaire de Nancy
Adresse postale: cité judiciaire, rue du général Fabvier
Commune postale: Nancy
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383908500📞
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr📧
URL: https://www.justice.gouv.fr🌏
Source: OJS 2021/S 223-585984 (2021-11-12)
Avis d'attribution de marché (2022-04-20) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 25292.50 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 1 de la valeur technique : méthodologie appliquée pour la réalisation des travaux prévus au marché”
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 2 de la valeur technique : Moyens humains mis en oeuvre dans le cadre des travaux prévus au marché”
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 3 de la valeur technique :qualité technique des fournitures proposées”
Critère de qualité (pondération): 25
Prix (pondération): 55
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 2 de la valeur technique : moyens humains mis en oeuvre dans le cadre des travaux prévus au marché”
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 3 de la valeur technique : qualité technique des fournitures proposées”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 223-585984
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: lot étanchéité
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
2️⃣
Numéro de contrat: 2022-011-03
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: lot Paratonnerre
Date de conclusion du contrat: 2022-04-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: société Alsacienne de Paratonnerres
Adresse postale: 21 rue de l'engelbreit
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67034
Pays: France 🇫🇷
Région: Bas-Rhin🏙️
URL: https://www.sap-strasbourg.fr/?msclkid=d27e4c0ec07f11ec80309020fab75c56🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 25292.50 💰
Informations complémentaires Informations complémentaires
le lot no3 Etanchéité fera l'objet d'une nouvelle procédure
Source: OJS 2022/S 080-214281 (2022-04-20)