Réhabilitation de la caserne de sapeurs-pompiers de Vourey

SDIS de l'Isère

Réhabilitation de la caserne de sapeurs-pompiers de Vourey.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-09-10. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SDIS de l'Isère

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours › Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours

Où ?

• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-07	Avis de marché
2021-11-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours
Brève description: Réhabilitation de la caserne de sapeurs-pompiers de Vourey.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Isère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS de l'Isère
Adresse postale: 24 rue René Camphin
Code postal: 38600
Commune postale: Fontaine
Contact
Adresse Internet: http://sdis38.fr 🌏
Courrier électronique: gaf.marche.tous@sdis38.fr 📧
Téléphone: +33 476268973 📞
URL des documents: http://sdis38.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://sdis38.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-07 📅
Date limite de soumission: 2021-09-10 📅
Date de publication: 2021-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 132-349753
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires

Visite des lieux et consultation de documents sur site: Afin de permettre aux candidats de mieux chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire. Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une seule visite. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous les semaines 29, 30, 34 et 35 avec le chargé d'opérations. À cet effet, les candidats contacteront le service études et travaux de l'état-major au +33 438701834. À l'issue de la visite, si l'entreprise a à émettre des observations, susceptibles de modifier le dossier de consultation des entreprises, elle est invitée à le faire au plus vite et impérativement avant la date de remise des offres. De plus, une attestation sera délivrée par le représentant du SDIS de l'Isère qui fera effectuer la visite. Cette attestation sera remise dans l'offre. Critères de jugement des offres: — valeur technique: 60 % au vu du mémoire technique décomposé comme suit: a) descriptif de la méthode d'exécution et du phasage envisagés pour ce chantier: planning détaillé par phase et méthodes correspondantes (sur 20); b) descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier: nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour l'opération, par phases (ouvriers, personnel d'encadrement…) en lien avec la question A (sur 10); c) descriptif des moyens techniques mis en œuvre par l'entreprise pour ce chantier, par phases et en lien avec la question A (sur 10); d) description des méthodes, des moyens techniques et des moyens humains prévus pour la prévention des risques et la gestion de la sécurité sur le chantier, par phases et en lien avec la question A (sur 10); e) description de la gestion des contraintes dues au maintien de l'activité opérationnelle de la caserne pour l'exécution des travaux (sur 10); — prix: 40 %.

Informations complémentaires

Visite des lieux et consultation de documents sur site:

Afin de permettre aux candidats de mieux chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire.

Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une seule visite. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous les semaines 29, 30, 34 et 35 avec le chargé d'opérations. À cet effet, les candidats contacteront le service études et travaux de l'état-major au +33 438701834.

À l'issue de la visite, si l'entreprise a à émettre des observations, susceptibles de modifier le dossier de consultation des entreprises, elle est invitée à le faire au plus vite et impérativement avant la date de remise des offres.

De plus, une attestation sera délivrée par le représentant du SDIS de l'Isère qui fera effectuer la visite. Cette attestation sera remise dans l'offre.

Critères de jugement des offres:

— valeur technique: 60 % au vu du mémoire technique décomposé comme suit:

a) descriptif de la méthode d'exécution et du phasage envisagés pour ce chantier: planning détaillé par phase et méthodes correspondantes (sur 20);

b) descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier: nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour l'opération, par phases (ouvriers, personnel d'encadrement…) en lien avec la question A (sur 10);

c) descriptif des moyens techniques mis en œuvre par l'entreprise pour ce chantier, par phases et en lien avec la question A (sur 10);

d) description des méthodes, des moyens techniques et des moyens humains prévus pour la prévention des risques et la gestion de la sécurité sur le chantier, par phases et en lien avec la question A (sur 10);

e) description de la gestion des contraintes dues au maintien de l'activité opérationnelle de la caserne pour l'exécution des travaux (sur 10);

— prix: 40 %.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre — dallage — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre — dallage — VRD.
Valeur estimée hors TVA: 67 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 14 mois
Intitulé du lot: Charpente bois — parement bois — menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente bois — parement bois — menuiseries intérieures bois.
Valeur estimée hors TVA: 35 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium — serrurerie — métallerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium — serrurerie — métallerie.
Valeur estimée hors TVA: 49 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Portes sectionnelles
Numéro du lot: 4
Brève description: Portes sectionnelles.
Valeur estimée hors TVA: 15 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Cloisons — doublages — faux plafonds
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloisons — doublages — faux plafonds.
Valeur estimée hors TVA: 32 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Carrelage — faïences
Numéro du lot: 6
Brève description: Carrelage — faïences.
Valeur estimée hors TVA: 15 800 EUR 💰
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture.
Valeur estimée hors TVA: 23 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Isolation thermique extérieure — façades
Numéro du lot: 8
Brève description: Isolation thermique extérieure — façades.
Valeur estimée hors TVA: 55 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Plomberie — sanitaires — VMC — chauffage PAC
Numéro du lot: 9
Brève description: Plomberie — sanitaires — VMC — chauffage PAC.
Valeur estimée hors TVA: 65 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Courants forts — courants faibles
Numéro du lot: 10
Brève description: Courants forts — courants faibles.
Valeur estimée hors TVA: 43 200 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 10 rue Georgette Robert Brondaz, 38210 Vourey.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 version du 1.4.2019 ou équivalent);

— copie du ou des jugements prononcé si le candidat est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles R. 2143-3-1º et R. 2143-6 du CCP (DC1 version 1.4.12019 ou équivalent).

Situation économique et financière:

— chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Aucun niveau minimal de capacité n'est exigé.
Capacité technique et professionnelle:

— moyens humains (effectifs moyens du candidat et qualification du personnel d'encadrement);

— moyens techniques (outillage, équipement informatique, dispositif de livraison…);

— liste des principales références de travaux effectuées au cours des trois dernières années;

— les certificats d'identité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle; ou

— tout autre document permettant au candidat de justifier de sa capacité économique et financière, et de ses capacités techniques et professionnelles, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des documents mentionnés ci-dessus pour en justifier.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-09-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public local
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://sdis38.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://sdis38.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Visite des lieux et consultation de documents sur site:

Afin de permettre aux candidats de mieux chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire.

Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une seule visite. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous les semaines 29, 30, 34 et 35 avec le chargé d'opérations. À cet effet, les candidats contacteront le service études et travaux de l'état-major au +33 438701834.

À l'issue de la visite, si l'entreprise a à émettre des observations, susceptibles de modifier le dossier de consultation des entreprises, elle est invitée à le faire au plus vite et impérativement avant la date de remise des offres.

De plus, une attestation sera délivrée par le représentant du SDIS de l'Isère qui fera effectuer la visite. Cette attestation sera remise dans l'offre.

Critères de jugement des offres:

— valeur technique: 60 % au vu du mémoire technique décomposé comme suit:

a) descriptif de la méthode d'exécution et du phasage envisagés pour ce chantier: planning détaillé par phase et méthodes correspondantes (sur 20);

b) descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier: nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour l'opération, par phases (ouvriers, personnel d'encadrement…) en lien avec la question A (sur 10);

c) descriptif des moyens techniques mis en œuvre par l'entreprise pour ce chantier, par phases et en lien avec la question A (sur 10);

d) description des méthodes, des moyens techniques et des moyens humains prévus pour la prévention des risques et la gestion de la sécurité sur le chantier, par phases et en lien avec la question A (sur 10);

e) description de la gestion des contraintes dues au maintien de l'activité opérationnelle de la caserne pour l'exécution des travaux (sur 10);

— prix: 40 %.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.telecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 132-349753 (2021-07-07)

Avis d'attribution de marché (2021-11-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: réhabilitation de la caserne de sapeurs-pompiers de Vourey
Valeur totale du marché: 343894.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: sdis de l'isère

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-17 📅
Date de publication: 2021-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 226-594045
Se réfère à l'avis: 2021/S 132-349753
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires

marché conclu de sa date de notification pour une durée de 14 mois. Les pièces constitutives des marchéssont consultables sur place du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au service des marchés publics, à l'adresse suivantes : 24 rue René Camphin - 38600 FONTAINE

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros oeuvre - dallage - vRD
Brève description: gros oeuvre - dallage - vRD
Intitulé du lot: charpente bois - parement bois - menuiseries intérieures bois
Brève description: charpente bois - parement bois - menuiseries intérieures bois
Intitulé du lot: menuiseries extérieures aluminium - serrurerie - métallerie
Brève description: menuiseries extérieures aluminium - serrurerie - métallerie
Intitulé du lot: portes sectionnelles
Brève description: portes sectionnelles
Intitulé du lot: cloisons - doublages - faux-plafonds
Brève description: cloisons - doublages - faux-plafonds
Intitulé du lot: carrelage - faïences
Brève description: carrelage - faïences
Intitulé du lot: peinture
Brève description: peinture
Intitulé du lot: isolation thermique extérieure - façades
Brève description: isolation thermique extérieure - façades
Intitulé du lot: plomberie - sanitaires - vMC - chauffage PAC
Brève description: plomberie - sanitaires - vMC - chauffage PAC
Intitulé du lot: courants forts - courants faibles
Brève description: courants forts - courants faibles

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-15 📅
Nom: sebb
Commune postale: Saint-Martin D'Heres
Code postal: 38400
Pays: France 🇫🇷
Isère 🏙️
Valeur totale du marché: 59 717 EUR 💰
Nom: menuiserie rossi pere et fils
Commune postale: Claix
Code postal: 38640
Valeur totale du marché: 31 484 EUR 💰
49 765 EUR 💰
Nom: adbm
Commune postale: La Mure
Code postal: 38350
Valeur totale du marché: 12 900 EUR 💰
Nom: ismp 38
Commune postale: Saint-Pierre-de-Bressieux
Code postal: 38870
Valeur totale du marché: 31 781 EUR 💰
Nom: société nouvelle S3p
Commune postale: La Cote-Saint-Andre
Valeur totale du marché: 16 400 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-11-17 📅
Nom: mtb
Commune postale: Fontaine
Valeur totale du marché: 29487.60 EUR 💰
Nom: glenat pere et fils
Commune postale: Tullins
Valeur totale du marché: 56 275 EUR 💰
Nom: eclairage service
Commune postale: Grenoble
Valeur totale du marché: 40 942 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
1
4
3
5
7
2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: établissement public local

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble
Source: OJS 2021/S 226-594045 (2021-11-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires (1)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours

Travaux de construction de bâtiments destinés aux services de secours