Réaménagement du secteur Voltaire Cordelet au Mans

Le Mans Métropole — communauté urbaine

L'aménagement du secteur Voltaire Cordelet traite l'entrée nord du Mans, de l'avenue Rhin et Danube jusqu'à la Muraille et la Cité Plantagenêt. Il traverse les faubourgs de la rive droite: les quartiers du Pré et de la Chasse Royale. Le projet prévoit une importante réorganisation des flux de circulation actuels ainsi que la mise en valeur des espaces publics, notamment au niveau des polarités commerçantes de quartier que sont les deux places de la Chasse Royale et Bouttié. Il s'agit d'un réaménagement de l'espace public de façades à façades intégrant tous les usages modernes de la cité. Son contexte urbain génère de très nombreuses contraintes d'usages: accès riverains, boutiques, livraisons, stationnements, trafic véhicules intense, nombreux piétons et deux roues… nécessitant une gestion de chantier particulièrement fine. Il s'agit d'un aménagement très attendu de la population et des élus du Mans.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-03-11. L'appel d'offres a été publié le 2021-02-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• id verde

Qui ?

• Le Mans Métropole — communauté urbaine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Sarthe

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-02-08	Avis de marché
2021-02-12	Informations complémentaires
2021-07-30	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 2020_0117_tx_jmd
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Le Mans Métropole — Communauté urbaine
Adresse postale: pôle marchés et achats publics, CS 40010, 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet
Code postal: 72039
Commune postale: Le Mans
Contact
Adresse Internet: http://www.lemans.fr 🌏
Courrier électronique: marches@lemans.fr 📧
Téléphone: +33 243473731 📞
Fax: +33 243473740 📠
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-08 📅
Date limite de soumission: 2021-03-11 📅
Date de publication: 2021-02-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 030-070950
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires

Durée du marché: 22 mois (outre deux mois de période de préparation et douze mois de parfait achèvement). Délai d'exécution: 20 mois (outre deux mois de période de préparation).

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 6 300 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Voirie — réseaux divers
Numéro du lot: 1
Brève description: Voirie — réseaux divers.
Durée de l'accord: 22 mois
Description des options:

Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales.

Informations complémentaires:

Durée du marché: 22 mois (outre deux mois de période de préparation et douze mois de parfait achèvement). Délai d'exécution: 20 mois (outre deux mois de période de préparation).

Intitulé du lot: Réseaux souples — éclairage — signalisation tricolore
Numéro du lot: 2
Brève description: Réseaux souples — éclairage — signalisation tricolore.
Informations complémentaires:

Durée du marché: 22 mois (outre deux mois de période de préparation et douze mois de parfait achèvement) délai d'exécution: 20 mois (outre deux mois de période de préparation).

Intitulé du lot: Aménagements paysagers et ouvrages
Numéro du lot: 3
Brève description: Aménagements paysagers et ouvrages.
Informations complémentaires:

Durée du marché: 22 mois (outre deux mois de période de préparation, douze mois de parachèvement et douze mois de confortement). Délai d'exécution: 20 mois (outre deux mois de période de préparation).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-03-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24720013200014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — Le DCE peut être téléchargé jusqu'au jour de la date et heure limite de remise des offres à l'adresse suivante: http://www.sarthe-marchespublics.fr — Seules les offres électroniques sont admises; tout autre mode de transmission conduirait à un rejet de l'offre. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Critères de sélection candidats:

1) aptitude à exercer l'activité professionnelle;

2) capacités techniques et professionnelles;

3) capacité économique et financière.

Toute question doit être posée sur la présente plate-forme.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Téléphone: +33 253467983 📞
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Fax: +33 253467979 📠
Adresse Internet: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 030-070950 (2021-02-08)

Informations complémentaires (2021-02-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: le Mans Métropole — communauté urbaine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-12 📅
Date limite de soumission: 2021-03-26 📅
Date de publication: 2021-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 033-081422
Se réfère à l'avis: 2021/S 030-070950
Numéro JO-S: 33
Source: OJS 2021/S 033-081422 (2021-02-12)

Avis d'attribution de marché (2021-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

l'Aménagement du secteur Voltaire Cordelet traite l'entrée nord du Mans, de l'avenue Rhin et Danube jusqu'à la Muraille et la Cité Plantagenêt. Il traverse les faubourgs de la rive droite : les quartiers du Pré et de la Chasse Royale. Le projet prévoit une importante réorganisation des flux de circulation actuels ainsi que la mise en valeur des espaces publics, notamment au niveau des polarités commerçantes de quartier que sont les 2 places de la Chasse Royale et Bouttié. Il s'agit d'un réaménagement de l'espace public de façades à façades intégrant tous les usages modernes de la cité.Son contexte urbain génère de très nombreuses contraintes d'usages: accès riverains, boutiques, livraisons, stationnements, trafic véhicules intense, nombreux piétons et 2 roues? nécessitant une gestion de chantier particulièrement fine. Il s'agit d'un aménagement très attendu de la population et des

Valeur totale du marché: 459 500 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: le Mans Métropole - communauté Urbaine
Adresse postale: pôle Marchés et Achats Publics, Cs40010- 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-30 📅
Date de publication: 2021-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 149-395696
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires

durée du marché : 22 mois (outre 2 mois de période de préparation et 12 mois de parfait achèvement)délai d'exécution : 20 mois (outre 2 mois de période de préparation)

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: voirie - réseaux divers
Brève description: voirie - réseaux divers
Description des options:

des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique et du Code Général des Collectivités Territoriales

Informations complémentaires:

durée du marché : 22 mois (outre 2 mois de période de préparation et 12 mois de parfait achèvement)délai d'exécution : 20 mois (outre 2 mois de période de préparation)

Intitulé du lot: réseaux souples - éclairage - signalisation tricolore
Brève description: réseaux souples - éclairage - signalisation tricolore
Intitulé du lot: aménagements paysagers et ouvrages
Brève description: aménagements paysagers et ouvrages
Informations complémentaires:

durée du marché : 22 mois (outre 2 mois de période de préparation, 12 mois de parachèvement et 12 mois de confortement)délai d'exécution : 20 mois (outre 2 mois de période de préparation)

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-07-06 📅
Nom: id Verde
Adresse postale: 57 Rue Des Coudrieres
Commune postale: Veigné
Code postal: 37250
Pays: France 🇫🇷
Indre-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 459 500 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Référence
Informations complémentaires

le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service des Marchés Publics

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 149-395696 (2021-07-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)