Réalisation de six forages AEP à la craie au droit du champ captant d'Emmerin (59)

Régie de production d'eau de la MEL

La présente consultation a pour objet des travaux la réalisation de six forages AEP à la craie au droit du champ captant d'Emmerin. Les travaux consistent notamment en la préparation générale et l'approvisionnement du chantier et de ses accès, la réalisation de six forages d'exploitation (F2, F4, F5, F9, F11 et F14), la mise en place de canalisations provisoires pour le rejet des eaux d'exhaure, la réalisation du nettoyage, du développement et des pompages d'essais au droit de l'ensemble des forages, les diagraphies et opérations de réception.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-04-22. L'appel d'offres a été publié le 2021-04-01.

Qui ?

• Régie de production d'eau de la MEL

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de sondage et de forage de reconnaissance › Travaux de forage de reconnaissance

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-04-01	Avis de marché

Avis de marché (2021-04-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de forage de reconnaissance
Numéro de référence: 21SO10
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de forage de reconnaissance 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de forage de reconnaissance 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Régie de production d'eau de la MEL
Adresse postale: 2 boulevard des Cités Unies — CS 70034
Code postal: 59040
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.services.urbains@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 320216063 📞
URL des documents: http://marchespublics596280.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics596280.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-04-01 📅
Date limite de soumission: 2021-04-22 📅
Date de publication: 2021-04-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 066-172307
Numéro JO-S: 66
Informations complémentaires

La présente consultation est lancée par Sourcéo (entité adjudicatrice) mais s'appuie sur la plate-forme de dématérialisation de la Mel. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché: soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électronique si Sourcéo le lui propose. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements relatifs à la candidature si ces derniers peuvent être obtenus gratuitement en ligne par Sourcéo, à condition que le dossier de candidature fournisse toutes les informations nécessaires pour accéder aux documents et renseignements exigés. Le délai global d'exécution du marché est décomposé comme suit et comprend: — une période de préparation d'une durée de deux (2) mois, en accord avec l'article 28.1 du CCAG travaux, à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant le démarrage; — un délai d'exécution des travaux de huit (8) mois à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux; — un délai de un mois à compter de la date d'achèvement des travaux pour la fourniture du DOE. S'agissant d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la consultation se déroulera en phases successives: 1) les candidats remettent les pièces relatives aux conditions de participation (candidatures) détaillés dans le règlement de la consultation relatif aux candidatures. Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au dossier de consultation. Les entreprises déposent leur candidature au plus tard à la date limite indiquée en page de garde du règlement de la consultation relatif aux candidatures. Après analyse des candidatures, Sourcéo désigne les candidats sélectionnés; 2) seuls les candidats dont la candidature est retenue, seront admis à remettre une offre. Les stipulations relatives au déroulement de la négociation de la consultation sont explicitées au règlement de la consultation relatif à la candidature. Il est précisé que l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Dans la phase relative à l'offre, une visite de site est prévue dans les conditions énumérées au règlement de la consultation relatif aux offres.

Informations complémentaires

La présente consultation est lancée par Sourcéo (entité adjudicatrice) mais s'appuie sur la plate-forme de dématérialisation de la Mel. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché: soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électronique si Sourcéo le lui propose. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements relatifs à la candidature si ces derniers peuvent être obtenus gratuitement en ligne par Sourcéo, à condition que le dossier de candidature fournisse toutes les informations nécessaires pour accéder aux documents et renseignements exigés. Le délai global d'exécution du marché est décomposé comme suit et comprend:

— une période de préparation d'une durée de deux (2) mois, en accord avec l'article 28.1 du CCAG travaux, à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant le démarrage;

— un délai d'exécution des travaux de huit (8) mois à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux; — un délai de un mois à compter de la date d'achèvement des travaux pour la fourniture du DOE.

S'agissant d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la consultation se déroulera en phases successives:

1) les candidats remettent les pièces relatives aux conditions de participation (candidatures) détaillés dans le règlement de la consultation relatif aux candidatures. Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au dossier de consultation. Les entreprises déposent leur candidature au plus tard à la date limite indiquée en page de garde du règlement de la consultation relatif aux candidatures. Après analyse des candidatures, Sourcéo désigne les candidats sélectionnés;

2) seuls les candidats dont la candidature est retenue, seront admis à remettre une offre.

Les stipulations relatives au déroulement de la négociation de la consultation sont explicitées au règlement de la consultation relatif à la candidature. Il est précisé que l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Dans la phase relative à l'offre, une visite de site est prévue dans les conditions énumérées au règlement de la consultation relatif aux offres.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation a pour objet la réalisation de six forages AEP à la craie au droit du champ captant d'Emmerin.

Durée de l'accord: 11 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Emmerin.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) lettre de candidature permettant d'identifier le candidat (en cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement) (le candidat peut utiliser l'imprimé DC1);

2) déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique.

Capacité technique et professionnelle:

— liste des missions de maîtrise d'œuvre exécutées au cours des cinq dernières années;

— certifications et qualifications en termes de forage d'eau (en état de validité à la date de remise des offres):

—— preuve de l'adhésion à la FNTP;

—— preuve de l'adhésion à la charte qualité des puits et forages d'eau, du syndicat national des entrepreneurs des puits et forages pour l'eau et la géothermie.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— au minimum trois références concernant la création de forages d'eau potable dans la craie dans des profondeurs équivalentes et/ou supérieures (20 m ou plus);

— au minimum deux références concernant l'équipement de forages d'eau potable en tubages inox dans des diamètres 400 ou plus;

— au minimum trois références concernant la réalisation de pompages d'essai et suivis associés, pour des débits de 100 m

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Ressources propres — section investissement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour l'exécution des prestations objet du marché public de chacun des membres du groupement. En application de l'article R. 2142-21 du code de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché public plusieurs offres en agissant à la fois:

1) en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;

2) en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Nombre maximum de candidats: 50
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Dans le cadre de la procédure avec négociations, après analyse des candidatures, Sourcéo désigne les candidats sélectionnés. L'examen des candidatures est effectué au regard des capacités professionnelles et techniques des candidats.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 9 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Stéphanie Gadaut
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics596280.fr 🌏
URL des documents: http://marchespublics596280.fr 🌏
URL de l’outil de passation des marchés: http://marchespublics596280.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

— une période de préparation d'une durée de deux (2) mois, en accord avec l'article 28.1 du CCAG travaux, à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant le démarrage;

— un délai d'exécution des travaux de huit (8) mois à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux; — un délai de un mois à compter de la date d'achèvement des travaux pour la fourniture du DOE.

S'agissant d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la consultation se déroulera en phases successives:

1) les candidats remettent les pièces relatives aux conditions de participation (candidatures) détaillés dans le règlement de la consultation relatif aux candidatures. Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au dossier de consultation. Les entreprises déposent leur candidature au plus tard à la date limite indiquée en page de garde du règlement de la consultation relatif aux candidatures. Après analyse des candidatures, Sourcéo désigne les candidats sélectionnés;

2) seuls les candidats dont la candidature est retenue, seront admis à remettre une offre.

Les stipulations relatives au déroulement de la négociation de la consultation sont explicitées au règlement de la consultation relatif à la candidature. Il est précisé que l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Dans la phase relative à l'offre, une visite de site est prévue dans les conditions énumérées au règlement de la consultation relatif aux offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 59542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 59542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative; après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative; recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 066-172307 (2021-04-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de sondage et de forage de reconnaissance (1)