— la restauration des toitures de l'ENSAV (hors hémicycle) compris restauration des corniches;
— la restauration de l'ensemble des menuiseries de l'ENSAV avec isolation thermique;
— l'isolation des verrières;
— l'isolation intérieure du R+2;
— l'amélioration des dispositions de chauffage.
Les travaux seront réalisés en milieu occupé.
Consultation passée en appel d'offres restreint.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-07-23.
L'appel d'offres a été publié le 2021-06-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Petite Écurie du Roy — Versailles — restauration du clos et couvert — amélioration énergétique — amélioration des dispositions de chauffage”
Produits/services: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés📦
Produits/services: IA40
📦
Brève description:
“— la restauration des toitures de l'ENSAV (hors hémicycle) compris restauration des corniches;
— la restauration de l'ensemble des menuiseries de l'ENSAV...”
Brève description
— la restauration des toitures de l'ENSAV (hors hémicycle) compris restauration des corniches;
— la restauration de l'ensemble des menuiseries de l'ENSAV avec isolation thermique;
— l'isolation des verrières;
— l'isolation intérieure du R+2;
— l'amélioration des dispositions de chauffage.
Les travaux seront réalisés en milieu occupé.
Consultation passée en appel d'offres restreint.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Installations de chantiers/échafaudages et protections
Titre
Numéro d'identification du lot: 0
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Échafaudages📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Versailles.
Description du marché:
“Description sommaire des prestations:
— réalisation des installations de chantier:
—— village de chantier composé d'environ 24 bungalows;
—— aire de...”
Description du marché
Description sommaire des prestations:
— réalisation des installations de chantier:
—— village de chantier composé d'environ 24 bungalows;
—— aire de chantier, environ: 1 950,00 m;
—— clôture de chantier autostable, environ: 280,00 m;
—— barrière de chantier en treillis métallique, environ: 162,00 ml;
—— mise à disposition agent trafic, environ: 19 mois;
— établissement des échafaudages et protections, comprenant:
—— échafaudages de pied, environ: 9 850,00 m;
—— sapine d'approvisionnement, environ: 230,00 ml;
—— bardage en lame de pin, environ: 2 050,00 m;
—— parapluie lourd en partie verticale, environ: 6 200,00 m;
—— parapluie lourd en partie rampante, environ: 7 000,00 m;
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 19
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 5
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Le présent appel d'offres restreint est soumis aux dispositions de l'article L. 2124-2 et R. 2124-2, R. 2161-6 et R. 2161-7 à R. 2161-11 du code de la...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Le présent appel d'offres restreint est soumis aux dispositions de l'article L. 2124-2 et R. 2124-2, R. 2161-6 et R. 2161-7 à R. 2161-11 du code de la commande publique. Le nombre est suffisant pour assurer une concurrence effective. Le nombre envisagé de cinq candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus élevé, sans pour autant qu'un tel nombre plus élevé favorise la compétition entre les différents candidats.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Variante imposée: pose de cadre support de bâches en double peau de filet tendu sur les échafaudages. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de...”
Description des options
Variante imposée: pose de cadre support de bâches en double peau de filet tendu sur les échafaudages. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Manutentions / levage / approvisionnement
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Machines de levage, manutention, chargement ou déchargement📦
Produits/services supplémentaires: Grues📦
Site principal ou lieu d'exécution: Versailles
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
Mise à disposition de grue automotrice avec chauffeur
Mise en place des chemins de roulement à chaque rotation” Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Le présent appel d'offres restreint est soumis aux dispositions de l'article L. 2124-2 et R. 2124-2, R. 2161-6 et R. 2161-7 à R. 2161-11 du Code de la...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Le présent appel d'offres restreint est soumis aux dispositions de l'article L. 2124-2 et R. 2124-2, R. 2161-6 et R. 2161-7 à R. 2161-11 du Code de la commande publique. Le nombre est suffisant pour assurer une concurrence effective. Le nombre envisagé de 5 candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus élevé, sans pour autant qu'un tel nombre plus élevé favorise la compétition entre les différents candidats
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de...”
Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maçonnerie pierre de taille / Plâtrerie isolation
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations:
* Restauration des arases
Les parements pierre
> décontamination des parements, environ: 500.00m
> reprise de la...”
Description du marché
Description sommaire des prestations:
* Restauration des arases
Les parements pierre
> décontamination des parements, environ: 500.00m
> reprise de la corniche en pierre neuve, environ: 18.000m3
> reprise en pierre vieille, environ: 5.000m3
> nettoyage par micro-abrasion et rejointoiement, environ: 500.00m
Les arases maçonnées
> reprises en maçonnerie, environ: 36.000m3
> chape d'arase, environ: 500.00m
— les parements en béton
> sondage et brossage, environ: 1 100.00m
> réparation des bétons défectueux, environ: 110.00m
* Amélioration des performances énergétiques
— isolation des combles par panneau de laine de roche, environ: 2 770.00m
— complément d'isolation par laine de roche revêtue en rouleau, environ: 1 480.00m
* Travaux de plâtrerie
— raccord plâtre sur murs et en plafond, environ: 430.00m
— révision de gorge et de corniche plâtre, environ: 256.00m
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de...”
Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente bois - partie Sud + dôme
Titre
Numéro d'identification du lot: 3A
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Charpentes📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations:
* Échafaudages et protections
* Restauration de la charpente, comprenant:
Décontamination combles
Visite de la...”
Description du marché
Description sommaire des prestations:
* Échafaudages et protections
* Restauration de la charpente, comprenant:
Décontamination combles
Visite de la charpente et examen des bois
Reprises en bois neuf au droit des parties en mauvais état compris dépose préalable des parties en
Mauvais état
Reprise en bois déposé/reposé avec retaille à la demande au droit des parties désorganisées
Restauration des lucarnes à volute compris vérification des assemblages et reprises au droit des
Parties en mauvais état
Calage de la charpente afin de permettre le réalignement de la toiture
Reprises d'assemblages sur vieux bois
Mise en place d'échantignoles chêne y compris toutes façons
Renforts ponctuels d'assemblages par ferrures et boulons
Renforts à la résine des pièces en mauvais état ne pouvant être déposées
Fixation des sablières
Étaiement ponctuel des parties conservées en place
Nettoyage, brossage et traitement des bois de charpente conservés
* Travaux divers, comprenant:
Restauration de lucarnes
— reprise en bois neuf
> assemblé à entailles simples, environ: 49.000m3
> assemblé à entailles doubles, environ: 13.000m3
— reprise en bois vieux
> assemblé à entailles simples, environ: 15.000m3
> assemblé à entailles doubles, environ: 5.000m3
— traitement de la charpente conservée, environ: 3 050.00m
— restauration de lucarne, environ: 42u
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente bois - partie nord + aile centrale
Titre
Numéro d'identification du lot: 3B
Description
Description du marché:
“Description sommaire des prestations:
* Échafaudages et protections
* Restauration de la charpente, comprenant:
Décontamination combles
Visite de la...”
Description du marché
Description sommaire des prestations:
* Échafaudages et protections
* Restauration de la charpente, comprenant:
Décontamination combles
Visite de la charpente et examen des bois
Reprises en bois neuf au droit des parties en mauvais état compris dépose préalable des parties en
Mauvais état
Reprise en bois déposé/reposé avec retaille à la demande au droit des parties désorganisées
Restauration des lucarnes à volute compris vérification des assemblages et reprises au droit des
Parties en mauvais état
Calage de la charpente afin de permettre le réalignement de la toiture
Reprises d'assemblages sur vieux bois
Mise en place d'échantignoles chêne y compris toutes façons
Renforts ponctuels d'assemblages par ferrures et boulons
Renforts à la résine des pièces en mauvais état ne pouvant être déposées
Fixation des sablières
Étaiement ponctuel des parties conservées en place
Nettoyage, brossage et traitement des bois de charpente conservés
* Travaux divers, comprenant:
Restauration de lucarnes
— reprise en bois neuf
> assemblé à entailles simples, environ: 39.000m3
> assemblé à entailles doubles, environ: 14.000m3
— reprise en bois vieux
> assemblé à entailles simples, environ: 15.000m3
> assemblé à entailles doubles, environ: 4.000m3
— traitement de la charpente conservée, environ: 3 070m
— restauration de lucarne, environ: 56u
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture - partie sud + dôme
Titre
Numéro d'identification du lot: 4A
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture en ardoises📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise hors d'eau par bâchage étanche
Établissement de planchers de travail en...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise hors d'eau par bâchage étanche
Établissement de planchers de travail en cours de versants pour permettre l'exécution des travaux
* Travaux de dépose et de démolition, comprenant:
Dépose de couverture ardoise sans réemploi compris arrachage des bois supports
Dépose sans réemploi de l'habillage des lucarnes compris arrachage des bois supports
Dépose sans réemploi d'habillage compris purge de la forme support
Dépose sans réemploi de l'habillage des chéneaux compris purge de la forme support
Dépose sans réemploi des descentes E.P. Intéressant les chéneaux déposés ci-avant
* Couverture neuve, comprenant:
Fourniture et pose de voligeage en sapin du Nord traité
Couverture neuve en ardoise d'espagne fournie y compris toutes façons et ouvrages accessoires
Couverture neuve en plomb
* Évacuation des eaux pluviales, comprenant:
Réfection de chéneau encaissé en plomb avec façon d'entablement, devant de socle et main
Courante
Fourniture et pose de descentes E.P. En cuivre
Fourniture et pose de pied de dauphin
* Divers, comprenant:
Réfection de l'habillage des lucarnes compris ouvrages accessoires
Installation d'une ligne de vie sur la couverture des ailes de Saint-Cloud et de Paris
* Échafaudages et protections,
Établissement de planchers de travail, environ: 975.00m
* Couverture neuve,
Couverture neuve en ardoise d'espagne, environ: 2 240.00m
Couverture neuve en plomb, environ: 235.00m
* Évacuation des eaux pluviales, comprenant:
Réfection de chéneau encaissé en plomb, environ: 260.00ml
Fourniture et pose de descentes E.P. En cuivre, environ: 130.00ml
* Divers, comprenant:
Réfection de l'habillage des lucarnes, environ: 42u
Installation d'une ligne de vie, environ: 60.00ml
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture: partie nord + aile centrale
Titre
Numéro d'identification du lot: 4B
Description
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise hors d'eau par bâchage étanche
Établissement de planchers de travail en...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise hors d'eau par bâchage étanche
Établissement de planchers de travail en cours de versants pour permettre l'exécution des travaux
* Travaux de dépose et de démolition, comprenant:
Dépose de couverture ardoise sans réemploi compris arrachage des bois supports
Dépose sans réemploi de l'habillage des lucarnes compris arrachage des bois supports
Dépose sans réemploi d'habillage compris purge de la forme support
Dépose sans réemploi de l'habillage des chéneaux compris purge de la forme support
Dépose sans réemploi des descentes E.P. Intéressant les chéneaux déposés ci-avant
* Couverture neuve, comprenant:
Fourniture et pose de voligeage en sapin du Nord traité
Couverture neuve en ardoise d'espagne fournie y compris toutes façons et ouvrages accessoires
Couverture neuve en plomb
* Évacuation des eaux pluviales, comprenant:
Réfection de chéneau encaissé en plomb avec façon d'entablement, devant de socle et main
Courante
Fourniture et pose de descentes E.P. En cuivre
Fourniture et pose de pied de dauphin
* Divers, comprenant:
Réfection de l'habillage des lucarnes compris ouvrages accessoires
Installation d'une ligne de vie sur la couverture des ailes de Saint-Cloud et de Paris
* Échafaudages et protections,
Établissement de planchers de travail, environ: 700.00ml
* Couverture neuve,
Couverture neuve en ardoise d'espagne, environ: 2 020.00m
Couverture neuve en plomb, environ: 280.00m
* Évacuation des eaux pluviales, comprenant:
Réfection de chéneau encaissé en plomb, environ: 285.00ml
Fourniture et pose de descentes E.P. En cuivre, environ: 165.00ml
* Divers, comprenant:
Réfection de l'habillage des lucarnes, environ: 60u
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie bois - partie sud + dôme
Titre
Numéro d'identification du lot: 5A
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
Mise en place de sas de "...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
Mise en place de sas de " confinement "
* Menuiseries neuves, comprenant:
— pour les seules menuiseries extérieures dépendant d'un local appartenant à l'ensav:
Dépose précautionneuse des menuiseries existantes
Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves, isolantes en chêne traité d'aspect identique
Aux menuiseries existantes
Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves en chêne compris ferrage, quincaillerie, vitrage isolant et dépose préalable de l'existant, environ: 685.00m pour 137 menuiseries
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie bois - partie nord + aile centrale
Titre
Numéro d'identification du lot: 5B
Description
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
Mise en place de sas de "...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
Mise en place de sas de " confinement "
* Menuiseries neuves, comprenant:
— pour les seules menuiseries extérieures dépendant d'un local appartenant à l'ensav:
Dépose précautionneuse des menuiseries existantes
Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves, isolantes en chêne traité d'aspect identique
Aux menuiseries existantes
Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves en chêne compris ferrage, quincaillerie, vitrage isolant et dépose préalable de l'existant, environ: 535.00m pour 135 menuiseries
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Verrières / stores
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de vitrerie📦
Produits/services supplémentaires: Stores📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
* Ouvrages neufs,...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
* Ouvrages neufs, comprenant:
Fourniture et pose de verrière isolante neuve compris vitrage
Fourniture et pose de store solaire motorisé
Révision de la structure des plafonds verriers et remplacement du vitrage
Fourniture et pose de verrière isolante neuve, environ: 985.00m
Fourniture et pose de store solaire motorisé, environ: 555.00m
Révision plafond verrier, environ: 555.00m
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture - partie sud + dôme
Titre
Numéro d'identification du lot: 7A
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
* Ouvrages de peinture,...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
* Ouvrages de peinture, comprenant:
Peinture à base d'huiles naturelles sur menuiseries neuves compris tous travaux préparatoires
Nécessaires
Raccord de peinture intérieure sur murs et plafonds
Peinture aux huiles naturelles sur menuiseries neuves, environ: 1 370.00m
Peinture en raccord sur murs et plafonds intérieurs, environ: 1350.00m
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture - partie nord + aile centrale
Titre
Numéro d'identification du lot: 7B
Description
Description du marché:
“Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
* Ouvrages de peinture,...”
Description du marché
Description sommaire des prestations
* Échafaudages et protections, comprenant:
Mise en place de moyens d'investigation
* Ouvrages de peinture, comprenant:
Peinture à base d'huiles naturelles sur menuiseries neuves compris tous travaux préparatoires
Nécessaires
Raccord de peinture intérieure sur murs et plafonds
Peinture aux huiles naturelles sur menuiseries neuves, environ: 1 075.00m
Peinture en raccord sur murs et plafonds intérieurs, environ: 2 223.00m
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage/Ventilation/Electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Description du marché:
“Description sommaire des prestations:
— remplacement de Centrales de Traitement d'air (Cta) par des CTA
Majoritairement double flux équipées d'échangeur...”
Description du marché
Description sommaire des prestations:
— remplacement de Centrales de Traitement d'air (Cta) par des CTA
Majoritairement double flux équipées d'échangeur rotatif à haute
Efficacité.
— mise en œuvre de gaines de soufflage calorifugées depuis les locaux
Techniques jusqu'aux diffuseurs des salles traitées.
— limitation du chauffage à air pulsé actuel et suppression de radiateurs
Électriques, remplacés par des corps de chauffe à eau chaude.
— remplacement des pompes d'anciennes générations par des pompes à
Débit variable.
— mise en place d'un réseau de chauffage distinct pour l'ensav
Afficher plus
Durée de l'accord: 9
Informations sur les options
Description des options:
“Variante imposée: Dans le cadre de la séparation de réseau de chauffage: variante pour le réemploi partiel d'un réseau existant.
Le pouvoir adjudicateur se...”
Description des options
Variante imposée: Dans le cadre de la séparation de réseau de chauffage: variante pour le réemploi partiel d'un réseau existant.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
“L'attention des candidats est attirée sur le fait que conformément à l'article R. 2142-6 du code de la commande publique, il est exigé que les opérateurs...”
L'attention des candidats est attirée sur le fait que conformément à l'article R. 2142-6 du code de la commande publique, il est exigé que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal. Voir article 4.2 du RC candidature.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-07-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Des visites facultatives sont prévues en phase candidature, dans les conditions de l'article 4.5 du RC candidature. A ce stade de candidature, les pièces du...”
Des visites facultatives sont prévues en phase candidature, dans les conditions de l'article 4.5 du RC candidature. A ce stade de candidature, les pièces du DCE concernant la phase offre sont transmises à titre informatif. La version définitive du DCE sera transmis uniquement aux candidats retenus à l'issue de cette première étape et admis à remettre une offre. Conditions de remise des candidatures: les candidats doivent faire parvenir leur candidature au format électronique sur le site de la plateforme PLACE (profil acheteur Place), à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr. Une assistance en ligne y est accessible. En complément du pli relatif à la candidature sur la plateforme PLACE, les candidats pourront éventuellement transmettre une copie de sauvegarde. L'Enveloppe extérieure portant impérativement la mention: - ensav / aor lot xxx (à compléter)- copie de sauvegarde- ne pas ouvrir par le service courrier". Les plis seront impérativement remis avant la date limite indiquée dans le présent avis par tout moyen permettant de donner une date certaine à leur réception et de garantir la confidentialité de leur contenu à l'adresse suivante: oppic - 30 rue du Château des Rentiers - département des Marchés et des affaires juridiques CS 61336 - 75647 Paris Cedex 13. L'Expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant être tenue pour responsable des problèmes d'acheminement du courrier. Ou remis contre récépissé à la même adresse, bureau 358 3e étage de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16 heures le vendredi. Les envois seront faits sous la seule responsabilité de l'expéditeur jusqu'à réception et enregistrement par le service destinataire. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-avant ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. La visite de site est obligatoire en phase offres sous peine de rejet de l'offre. Les modalités des visites en phase offres seront communiquées aux candidats admis à déposer une offre. Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de la présente consultation une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le lots concernées sont: -Lot 00, lot 2, lot 3a, lot 3b, Lot 4a, lot 4b, Lot 5a, lot 5b, lot 6 et lot 7. Pour obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient utiles lors de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 ouvrés jours avant les date et heure limites, une demande via la plateforme de l'oppic (https://www.marches-publics.gouv.fr)
Avance à 20 %. La signature électronique pourra être imposée au stade offres, pour la signature du marché.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
URL: http://www.ta-versailles.juradm.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel: avant la conclusion du marché (article L. 551-1 à -12 et R. 551-1 à -6 du code de justice administrative);
— référé contractuel: à...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel: avant la conclusion du marché (article L. 551-1 à -12 et R. 551-1 à -6 du code de justice administrative);
— référé contractuel: à défaut de publication d'un avis d'intention de conclure et du respect du délai de suspension de signature de onze jours, action à exercer dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché (articles L. 551-13 à 23 et R. 551-7 à 10 du code de justice administrative);
— recours de plein contentieux: dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 118-309087 (2021-06-16)
Avis d'attribution de marché (2022-01-13) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: oppic
Adresse postale: 30 rue du château des rentiers
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“petite Ecurie du Roy- versailles - restauration du clos et couvert - amélioration énergétique - amélioration des dispositions de chauffage -”
Brève description:
“restauration du clos et couvert - amélioration énergétique - amélioration des dispositions de chauffage”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 13723573.06 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: installations de chantiers / Echafaudages et Protections
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations * Réalisation des installations de chantier : - village de chantier composé d'environ 24 bungalows - aire de chantier,...”
Description du marché
description sommaire des prestations * Réalisation des installations de chantier : - village de chantier composé d'environ 24 bungalows - aire de chantier, environ : 1 950.00m² - clôture de chantier autostable, environ : 280.00m² - barrière de chantier en treillis métallique, environ : 162.00ml - mise à disposition agent trafic, environ : 19 Mois * Établissement des échafaudages et protections, comprenant : - échafaudages de pied, environ : 9 850.00m² - sapine d'approvisionnement, environ : 230.00ml - bardage en lame de pin, environ : 2 050.00m² - parapluie lourd en partie verticale, environ : 6 200.00m² - parapluie lourd en partie rampante, environ : 7 000.00m²
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Description des options:
“description des options : Variante imposée : pose de cadre support de bâches en double peau de filet tendu sur les échafaudages. Le pouvoir adjudicateur se...”
Description des options
description des options : Variante imposée : pose de cadre support de bâches en double peau de filet tendu sur les échafaudages. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: manutentions / levage / approvisionnement
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations . Mise à disposition de grue automotrice avec chauffeur . Mise en place des chemins de roulement à chaque rotation” Champ d'application du marché
Titre: maçonnerie pierre de taille / Plâtrerie isolation
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations : * Restauration des arases . Les parements pierre > décontamination des parements, environ : 500.00m² > reprise de la...”
Description du marché
description sommaire des prestations : * Restauration des arases . Les parements pierre > décontamination des parements, environ : 500.00m² > reprise de la corniche en pierre neuve, environ : 18.000m3 > reprise en pierre vieille, environ : 5.000m3 > nettoyage par micro-abrasion et rejointoiement, environ : 500.00m² . Les arases maçonnées > reprises en maçonnerie, environ : 36.000m3 > chape d'arase, environ : 500.00m² - les parements en béton > sondage et brossage, environ : 1 100.00m² > réparation des bétons défectueux, environ : 110.00m² * Amélioration des performances énergétiques - isolation des combles par panneau de laine de roche, environ : 2 770.00m² - complément d'isolation par laine de roche revêtue en rouleau, environ : 1 480.00m² * Travaux de plâtrerie - raccord plâtre sur murs et en plafond, environ : 430.00m² - révision de gorge et de corniche plâtre, environ : 256.00m²
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: charpente bois - partie Sud + dôme
Description
Description du marché: charpente bois - partie Sud + dôme
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Champ d'application du marché
Titre: charpente bois - partie nord + aile centrale
Description
Description du marché: charpente bois - partie nord + aile centrale
Champ d'application du marché
Titre: couverture - partie sud + dôme
Description
Description du marché: couverture - partie sud + dôme
Champ d'application du marché
Titre: couverture : partie nord + aile centrale
Description
Description du marché: couverture : partie nord + aile centrale
Champ d'application du marché
Titre: menuiserie bois - partie sud + dôme
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation . Mise en place de sas de "...”
Description du marché
description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation . Mise en place de sas de " confinement " * Menuiseries neuves, comprenant : - pour les seules menuiseries extérieures dépendant d'un local appartenant à l'ensav : . Dépose précautionneuse des menuiseries existantes . Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves, isolantes en chêne traité d'aspect identique aux menuiseries existantes . Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves en chêne compris ferrage, quincaillerie, vitrage isolant et dépose préalable de l'existant, environ : 685.00m² pour 137 menuiseries
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: menuiserie bois - partie nord + aile centrale
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation . Mise en place de sas de "...”
Description du marché
description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation . Mise en place de sas de " confinement " * Menuiseries neuves, comprenant : - pour les seules menuiseries extérieures dépendant d'un local appartenant à l'ensav : . Dépose précautionneuse des menuiseries existantes . Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves, isolantes en chêne traité d'aspect identique aux menuiseries existantes . Fourniture, fabrication et pose de menuiseries neuves en chêne compris ferrage, quincaillerie, vitrage isolant et dépose préalable de l'existant, environ : 535.00m² pour 135 menuiseries
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: verrières / stores
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation * Ouvrages neufs, comprenant : ....”
Description du marché
description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation * Ouvrages neufs, comprenant : . Fourniture et pose de verrière isolante neuve compris vitrage . Fourniture et pose de store solaire motorisé . Révision de la structure des plafonds verriers et remplacement du vitrage . Fourniture et pose de verrière isolante neuve, environ : 985.00m² . Fourniture et pose de store solaire motorisé, environ : 555.00m² . Révision plafond verrier, environ : 555.00m²
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: peinture - partie sud + dôme
Description
Description du marché:
“Description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation * Ouvrages de peinture,...”
Description du marché
Description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation * Ouvrages de peinture, comprenant : . Peinture à base d'huiles naturelles sur menuiseries neuves compris tous travaux préparatoires nécessaires . Raccord de peinture intérieure sur murs et plafonds . Peinture aux huiles naturelles sur menuiseries neuves, environ : 1 370.00m² . Peinture en raccord sur murs et plafonds intérieurs, environ : 1350.00m²
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: peinture - partie nord + aile centrale
Description
Description du marché:
“description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation * Ouvrages de peinture,...”
Description du marché
description sommaire des prestations * Échafaudages et protections, comprenant : . Mise en place de moyens d'investigation * Ouvrages de peinture, comprenant : . Peinture à base d'huiles naturelles sur menuiseries neuves compris tous travaux préparatoires nécessaires . Raccord de peinture intérieure sur murs et plafonds . Peinture aux huiles naturelles sur menuiseries neuves, environ : 1 075.00m² . Peinture en raccord sur murs et plafonds intérieurs, environ : 2 223.00m²
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: chauffage/Ventilation/Electricité
Description
Description du marché: chauffage/Ventilation/Electricité
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 118-309087
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2104069
Numéro d'identification du lot: 4B
Titre: couverture, partie nord+aile centrale
Date de conclusion du contrat: 2021-12-09 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: sas le bras freres
Commune postale: Belleville-sur-Meuse
Pays: France 🇫🇷
Région: Meuse 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 391 888 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2104070
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: chauffage, ventilation, électricité
Date de conclusion du contrat: 2021-12-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: sa scop union technique du batiment - uTB
Commune postale: Romainville
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 756 980 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2104062
Numéro d'identification du lot: 3A
Titre: charpente bois - partie Sud + Dôme
Nom et adresse du contractant
Nom: cruard charpente et construction bois sas
Commune postale: Simple
Région: Pays de la Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 643414.19 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 52431.25 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2104063
Numéro d'identification du lot: 3B
Titre: Charpente bois - partie Nord + Aile centrale
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 601600.93 💰
Informations sur la sous-traitance
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 46568.75 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2104066
Numéro d'identification du lot: 4A
Titre: Couverture - partie Sud + Dôme
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: sas coanus
Commune postale: Igney
Région: Alsace🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2016496.75 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 2104061
Numéro d'identification du lot: 0
Titre: installations de chantiers / Echafaudages et Protections
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: layher
Numéro d'enregistrement national: 19
Adresse postale: avenue Joseph Paxton
Commune postale: Ferrières-en-Brie
Code postal: 77164
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2532853.33 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 2104064
Numéro d'identification du lot: 7A
Titre: peinture - partie sud + dôme
Date de conclusion du contrat: 2021-11-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: maison dureau
Adresse postale: 159 avenue maurice thorez
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Région: Val-de-Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 213498.74 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 2104065
Numéro d'identification du lot: 7B
Titre: peinture - partie nord + aile centrale
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 132741.85 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 2104078
Numéro d'identification du lot: 5A
Titre: menuiserie bois - partie sud + dôme
Date de conclusion du contrat: 2020-12-15 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: ateliers aubert labansat
Adresse postale: Le Vaudôme - route de Lessay
Commune postale: Coutances
Code postal: 50200
Région: Manche 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 089 379 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 2104081
Numéro d'identification du lot: 5B
Titre: menuiserie bois - partie nord + aile centrale
Date de conclusion du contrat: 2021-12-16 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: ateliers perrault
Adresse postale: 30 rue sebastien cady Cs60057 st laurent de la plainte
Commune postale: Mauges-sur-Loire
Code postal: 49290
Région: Maine-et-Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 751326.60 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 2104077
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: maçonnerie - pierre de taille / Plâtrerie / Isolation
Date de conclusion du contrat: 2021-12-15 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: h. Chevalier
Adresse postale: 26, rue Henri Regnault
Commune postale: Suresnes
Code postal: 92150
Région: Hauts-de-Seine 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1449969.21 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: manutentions / levage / approvisionnement
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: verrières / stores
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“-référé pré-contractuel : Avant la conclusion du marché
(article L. 551-1 à -12 et R. 551-1 à -6 du code de justice administrative) ;
- référé contractuel :...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
-référé pré-contractuel : Avant la conclusion du marché
(article L. 551-1 à -12 et R. 551-1 à -6 du code de justice administrative) ;
- référé contractuel : A défaut de publication d'un avis d'intention de conclure et du respect du délai de suspension de
signature de 11 jours, action à exercer dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du
marché (articles L. 551-13 à -23 et R551-7 à -10 du code de justice administrative) ;
- recours de plein contentieux : Dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
concernant l'attribution du marché
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 012-025568 (2022-01-13)