Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces extérieurs communs au 18 rue Wurtz - 13ème
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces extérieurs communs au 18 rue Wurtz - 13ème.
le candidat peut présenter un candidature unique, avec un ou des sous traitants ou sous forme de groupement.
la consultation s'adresse à un maître d'oeuvre ou une équipe de maîtrise d'oeuvre disposant des compétences précisées au règlement de consultation. La seule compétence requise est celle de l'architecte. C'est à lui de s'adjoindre les compétences complémentaires qu'il juge utiles. Les compétences techniques dont il ne disposerait pas en propre pourront également être sous traitées à des Bet soumis à l'approbation du maître d'ouvrage.
le coût du programme de travaux est d'environ 15 023 000,00 EUR HT
la mission débutera au premier trimestre 2022 (prévisionnel), pour une durée allant de la notification du marché à la fin de la garantie de parfait achèvement (durée estimée à 66 mois)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-10-18.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-15.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces...”
Titre
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces extérieurs communs au 18 rue Wurtz - 13ème
2021/129
Afficher plus
Produits/services: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Brève description:
“Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces...”
Brève description
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces extérieurs communs au 18 rue Wurtz - 13ème.
le candidat peut présenter un candidature unique, avec un ou des sous traitants ou sous forme de groupement.
la consultation s'adresse à un maître d'oeuvre ou une équipe de maîtrise d'oeuvre disposant des compétences précisées au règlement de consultation. La seule compétence requise est celle de l'architecte. C'est à lui de s'adjoindre les compétences complémentaires qu'il juge utiles. Les compétences techniques dont il ne disposerait pas en propre pourront également être sous traitées à des Bet soumis à l'approbation du maître d'ouvrage.
le coût du programme de travaux est d'environ 15 023 000,00 EUR HT
la mission débutera au premier trimestre 2022 (prévisionnel), pour une durée allant de la notification du marché à la fin de la garantie de parfait achèvement (durée estimée à 66 mois)
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces...”
Description du marché
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation en milieu occupé de 411 logements, des travaux d'amélioration de la qualité de service et des espaces extérieurs communs au 18 rue Wurtz - 13ème.
le candidat peut présenter un candidature unique, avec un ou des sous traitants ou sous forme de groupement.
la consultation s'adresse à un maître d'oeuvre ou une équipe de maîtrise d'oeuvre disposant des compétences précisées au règlement de consultation. La seule compétence requise est celle de l'architecte. C'est à lui de s'adjoindre les compétences complémentaires qu'il juge utiles. Les compétences techniques dont il ne disposerait pas en propre pourront également être sous traitées à des Bet soumis à l'approbation du maître d'ouvrage.
le coût du programme de travaux est d'environ 15 023 000,00 EUR HT
la mission débutera au premier trimestre 2022 (prévisionnel), pour une durée allant de la notification du marché à la fin de la garantie de parfait achèvement (durée estimée à 66 mois)
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 66
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“4 candidats maximum seront sélectionnés et admis à présenter une offre au regard des capacités professionnelles appréciées sur la base des références...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
4 candidats maximum seront sélectionnés et admis à présenter une offre au regard des capacités professionnelles appréciées sur la base des références présentées par le candidat dans le cadre A3. Ces références devront permettre de démontrer la capacité du candidat à répondre aux attentes de Paris Habitat sur le projet objet de la présente consultation, à savoir :
- Réalisation d'opération de réhabilitation d'un site à valeur patrimoniale (avant 1950),
- Valorisation des parties communes et amélioration de la qualité de service rendue aux locataires (photos avant / après),
- Valorisation paysagère des espaces extérieurs
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires conclus...”
Description des options
Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Le document intitulé « Document Unique de Marché Européen » (Dume):...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Le document intitulé « Document Unique de Marché Européen » (Dume): cadre adapté obligatoire (à défaut sera accepté le formulaire type établi par la commission européenne ou équivalent), joint dans le Dossier de la Consultation.
ce document, pour chaque opérateur économique intervenant dans le cadre de la consultation, sera obligatoirement à compléter conformément au règlement de la consultation. Le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membre de plusieurs groupements.
- La fiche « Coordonnées du candidat » dûment renseignée
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- cadre A3 (à joindre obligatoirement ) et comprenant notamment les références du candidat au cours des trois dernières années pour les thématiques demandées” Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente: Architecte
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-10-18
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.parishabitat.fr/accueil.htm
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service marchés de Paris-Habitat dans les conditions énoncées au règlement de consultation.
Financements : Prêt Réglementé (PAM).
Les plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Les candidatures papier seront rejetées.
Le retrait du dossier de candidature s'effectue sur le profil acheteur de Paris Habitat. Afin d'informer les candidats des éventuelles modifications et/ou informations sur la consultation, il est leur demandé de communiquer
au minimum une adresse email valide.
Une visite du groupe immobilier sera organisée avec les 4 candidats retenus à l'issue de la phase de sélection des candidatures. La candidature présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations objet du marché
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 182-473742 (2021-09-15)