Metz (Moselle) — Caserne Séré de Rivières — 3º RH Déconstruction des bâtiments 0020, 0028, 0036 et 0153

ESID de Metz

Le marché concerne l'exécution des travaux de déconstruction des bâtiments 0020, 0028, 0036, 0153 et de la dalle de 2 700 m de la zone technique, à Metz (57) — Caserne Séré de Rivières — 3º RH. Pour cette réalisation, il faudra au préalable déconstruire l'ensemble des bâtiments 0020, 0028, 0036, 0153 y compris les dalles (phase 1) et fondations (phase 2) et des aires aménagées 0203, 0204, 0205.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-08-31. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Sàrl Arches demolition
• SAS Codepa

Qui ?

• ESID de Metz

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement

Où ?

• Lorraine › Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-13	Avis de marché
2022-01-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Numéro de référence: DAF_2020_002500
Brève description:

Le marché concerne l'exécution des travaux de déconstruction des bâtiments 0020, 0028, 0036, 0153 et de la dalle de 2 700 m

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: ESID de Metz
Adresse postale: rue du Maréchal Lyautey, BP 30001
Code postal: 57044
Commune postale: Metz Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: esid-metz.ach.fct@def.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 355748040 📞
Fax: +33 355748029 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=786736&orgAcronyme=g7h 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-13 📅
Date limite de soumission: 2021-08-31 📅
Date de publication: 2021-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 136-358440
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires

Le marché n'est pas alloti. Il est composé des quatre sections techniques suivantes: — nº 1: désamiantage, — nº 2: déconstruction, — nº 3: réseau électrique, — nº 4: pose de clôture. À titre indicatif, les travaux commenceront vers le 4 — une période de préparation de quatre (4) mois, qui débutera par ordre de service; — un délai d'exécution des travaux de quatre (4) mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer (deux mois pour la phase 1 et deux mois pour la phase 2 avec une interruption de trois mois minimum entre les deux phases). Une visite des lieux obligatoire est prévue au marché. Les entreprises devront, pour se rendre sur le site, s'adresser à M. Renaud Tercimont — tél. +33 387155704 ou +33 680677201, ou M. Cédric Verrelle — +33 387155665, afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de trois (3) jours devra être respecté.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Metz (Moselle) — Caserne Séré de Rivières — 3º RH Déconstruction des bâtiments 0020, 0028, 0036 et 0153.

Durée de l'accord: 8 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (formulaire DC1), incluant notamment:

—— l'information selon laquelle le candidat se présente seul ou en groupement;

— une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales (articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés);

— si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements prononcés à cet effet. Les entreprises devront justifier de leur habilitation à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (article L. 2141-3-3º du code de la commande publique).

Situation économique et financière:

La moyenne des trois derniers chiffres d'affaires annuels disponibles doit être supérieure à 500 000 EUR HT.

Capacité technique et professionnelle:

— liste de références de travaux exécutés au cours des trois dernières années et de même nature que ceux faisant l'objet de la présente consultation Qualibat obligatoire: Qualibat 1552 ou certification AFNOR ou Global Certification — traitement de l'amiante.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-09-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le marché n'est pas alloti. Il est composé des quatre sections techniques suivantes:

— nº 1: désamiantage,

— nº 2: déconstruction,

— nº 3: réseau électrique,

— nº 4: pose de clôture.

À titre indicatif, les travaux commenceront vers le 4

— une période de préparation de quatre (4) mois, qui débutera par ordre de service;

— un délai d'exécution des travaux de quatre (4) mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer (deux mois pour la phase 1 et deux mois pour la phase 2 avec une interruption de trois mois minimum entre les deux phases).

Une visite des lieux obligatoire est prévue au marché. Les entreprises devront, pour se rendre sur le site, s'adresser à M. Renaud Tercimont — tél. +33 387155704 ou +33 680677201, ou M. Cédric Verrelle — +33 387155665, afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de trois (3) jours devra être respecté.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 136-358440 (2021-07-13)

Avis d'attribution de marché (2022-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

le marché concerne l'exécution des travaux de déconstruction des bâtiments 0020, 0028, 0036, 0153 et de la dalle de 2700m² de la zone technique, à METZ (57) -Caserne Séré de Rivières-3° RH. Pour cette réalisation, il faudra au préalable déconstruire l'ensemble des bâtiments 0020, 0028, 0036, 0153 y compris les dalles (phase1) et fondations (phase 2) et des aires aménagées 0203, 0204, 0205

Valeur totale du marché: 154 275 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: esid de Metz
Adresse postale: rue du Maréchal LYAUTEY - bP 30 001

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-13 📅
Date de publication: 2022-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 012-025564
Se réfère à l'avis: 2021/S 136-358440
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires

le marché peut être consulté sur rendez-vous au service achat infrastructure de l'établissement du service infrastructure de la défense de Metz - 1 rue du Maréchal Lyautey - caserne ney - 57000 Metz - tél : (chef SAI ou adjointe)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

metz (Moselle) - caserne Séré de Rivières - 3° RH Déconstruction des bâtiments 0020, 0028, 0036 et 0153

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 80
Critère de coût (nom): Valeur technique
Critère de coût (pondération): 20

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-01-12 📅
Nom: sarl arches demolition
Adresse postale: la Fontaine Gauche - route d'epinal
Commune postale: Arches
Code postal: 88380
Pays: France 🇫🇷
Vosges 🏙️
Nom: sas codepa
Adresse postale: 265, Le Roxard
Valeur totale du marché: 154 275 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de STRASBOURG
Adresse postale: 31, avenue de la Paix BP 51038
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 012-025564 (2022-01-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)