Marché de travaux scénographiques pour la création du centre national des phares — le Signal à Brest

Société d'aménagement du Finistère

Le projet du Signal, centre national des phares, porté par le Conseil départemental du Finistère, consiste à créer un espace d'interprétation et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest. Le futur équipement d'une surface d'environ 1 500 m se déploiera sur trois niveaux d'espaces d'expositions. La présente consultation concerne les travaux d'aménagements scénographiques. Cette opération de travaux est divisée en 23 lots définis ci-dessous. Les lots 01 à 16 et 23 sont attribués et en cours d'exécution. Les lots 19, 20, 21 et 22 font l'objet d'une consultation en parallèle en procédure adaptée. Un lot unique de prestations intellectuelles est passé pour la conception et la réalisation de la production audiovisuelle et multimédia. La présente consultation concerne uniquement les lots 17 et 18.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-30. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-29.

Qui ?

• Société d'aménagement du Finistère

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Finistère

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-29	Avis de marché
2021-07-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: SAFI-999CD VPE070621
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de musées 📦
Équipement audiovisuel 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Finistère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement du Finistère
Adresse postale: 4 rue du 19 Mars 1962
Code postal: 29018
Commune postale: Quimper Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.safi29.fr 🌏
Courrier électronique: virginie.perrot@safi29.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Um2VyceInY 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Um2VyceInY 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-29 📅
Date limite de soumission: 2021-07-30 📅
Date de publication: 2021-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 126-330359
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes: — une lettre de candidature (DC1 ou équivalent); — une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; — l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle. Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de douze mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd999 070621 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en octobre 2021. Le marché ne comprend pas de PSE (Prestations supplémentaires éventuelles).

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 17
Brève description: Aménagements et mobilier.
Valeur estimée hors TVA: 383639.20 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Intitulé du lot: Équipements audiovisuels
Numéro du lot: 18
Brève description: Équipements audiovisuels.
Valeur estimée hors TVA: 282815.20 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Les pièces permettant l'évaluation de leur expérience: liste des chantiers des cinq dernières années avec coût de ces interventions, lieu d'exécution des travaux, année d'achèvement, indication du maître d'ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyé d'attestations de bonne exécution par les maîtres d'ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants. Chiffre d'affaires des trois dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

— capacités professionnelles: le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

— capacités techniques: liste de l'ensemble du matériel et outillage possédé par l'entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuels de l'entreprise dans laquelle sera précisé le personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET: non.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Um2VyceInY 🌏

Référence
Informations complémentaires

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes:

— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent);

— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de douze mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d'intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plate-forme de téléchargement à l'adresse suivante: http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd999 070621 (tout échange électronique se fera également via la plate-forme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en octobre 2021. Le marché ne comprend pas de PSE (Prestations supplémentaires éventuelles).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 126-330359 (2021-06-29)

Avis d'attribution de marché (2021-07-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet du Signal, centre national des phares, porté par le conseil départemental du Finistère, consiste à créer un espace d'interprétation et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d'une ancienne criée située sur le port de Brest. Le futur équipement d'une surface d'environ 1 500 m Les lot 1 à 16 et 23 sont attribués et en cours d'exécution. Les lots 19,20,21 et 22 font l'objet d'une consultation en parallèle en procédure adaptée. Un lot unique de prestations intellectuelles est passé pour la conception et la réalisation de la production audiovisuelle et multimédia. La présente consultation concerne uniquement les lots 17 et 18.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 4 rue du 19 mars 1962

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-06 📅
Date de publication: 2021-07-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 131-345036
Se réfère à l'avis: 2021/S 126-330359
Numéro JO-S: 131

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les lot 1 à 16 et 23 sont attribués et en cours d'exécution.

Les lots 19,20,21 et 22 font l'objet d'une consultation en parallèle en procédure adaptée. Un lot unique de prestations intellectuelles est passé pour la conception et la réalisation de la production audiovisuelle et multimédia.

La présente consultation concerne uniquement les lots 17 et 18.

Source: OJS 2021/S 131-345036 (2021-07-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)