Marché de travaux pour la réalisation de 57 logements locatifs très sociaux dénommés Bois Matelot, ZAC Cap Austral, Saint-Pierre

Semader

Opération décomposée en treize lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-08-30. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Bagelec
• BOULET PLAKO
• DLC
• EMPTV
• EMTPV
• EVE
• Group ELEC
• Marine Peinture
• OMNIS FLUIDE
• OTIS
• Srpse
• TMR
• TTPM

Qui ?

• Semader

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-23	Avis de marché
2021-08-20	Informations complémentaires
2022-11-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de maisons
Numéro de référence: Bois Matelot
Brève description: Opération décomposée en treize lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de maisons 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de maisons 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de façade 📦
Services de nettoyage 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Appareils de production d'eau chaude 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semader
Adresse postale: 52 route des Sables, CS 21008
Code postal: 97427
Commune postale: L'Étang-Salé
Contact
Adresse Internet: http://www.semader.fr 🌏
Courrier électronique: servicemarche@semader.fr 📧
Téléphone: +33 262424747 📞
URL des documents: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ 🌏
URL pour la participation: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-23 📅
Date limite de soumission: 2021-08-30 📅
Date de publication: 2021-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 144-381836
Numéro JO-S: 144
Informations complémentaires

Pour ce lot, prestations supplémentaires — options obligatoires (cf. RC): si retenue(s), aucun délai supplémentaire. Réalisation pendant le délai contractuel.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Macro lot
Numéro du lot: 1.1
Brève description:

Macro lot: gros œuvre, VRD, terrassement, charpente couverture bardage, claustras, étanchéité, menuiserie alu et sols durs.

Durée de l'accord: 19 mois
Informations complémentaires:

Pour ce lot, prestations supplémentaires — options obligatoires (cf. RC): si retenue(s), aucun délai supplémentaire. Réalisation pendant le délai contractuel.

Intitulé du lot: Menuiserie métallique serrurerie
Numéro du lot: 2.2
Brève description: Menuiserie métallique serrurerie.
Intitulé du lot: Peinture extérieure — intérieure
Numéro du lot: 3.1
Brève description: Peinture extérieure — intérieure.
Intitulé du lot: Nettoyage
Numéro du lot: 3.2
Brève description: Nettoyage.
Intitulé du lot: Électricité — courant faible/courant fort
Numéro du lot: 6.1
Brève description: Électricité — courant faible/courant fort.
Intitulé du lot: Basse tension — colonnes montantes
Numéro du lot: 6.2
Brève description: Basse tension — colonnes montantes.
Intitulé du lot: Plomberie sanitaire ventilation protection incendie
Numéro du lot: 7.1
Brève description: Plomberie sanitaire ventilation protection incendie.
Intitulé du lot: Cloisons sèches — faux plafonds — isolation
Numéro du lot: 8.1
Brève description: Cloisons sèches — faux plafonds — isolation.
Intitulé du lot: Menuiserie bois
Numéro du lot: 8.2
Brève description: Menuiserie bois.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 8.4
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 9
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Eau chaude solaire
Numéro du lot: 10
Brève description: Eau chaude solaire.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 11.2
Brève description: Espaces verts.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— un Kbis de moins de trois mois et les pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise et à signer des marchés publics;

— si le candidat ne transmet pas de DC1 une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'ait pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ou d'une condamnation prévue par le code de la commande publique.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels pour les lots étanchéité et peinture.

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles.

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Plan de sous-traitance aux PME locales.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-08-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 33282424200215
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/

DCE gratuit téléchargeable sur le site de la Semader.

Si groupement, forme solidaire souhaitée.

Durée globale des travaux: 19 mois y compris préparation de chantier et hors congés payés. Démarrage à compter OS.

Démarrage opération à titre indicatif: novembre 2021.

Délai de paiement: 45 jours fin de mois. Paiement mensuel suivant avancement. Prix révisables. Possibilité avance forfaitaire. Marché financé par subvention état (LBU) et prêt.

Critères de sélection des candidats: capacité professionnelle, technique et financière.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Saint-Denis
Adresse postale: 5 avenue André Malraux
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97494
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262402345 📞
Fax: +33 262402302 📠
Source: OJS 2021/S 144-381836 (2021-07-23)

Informations complémentaires (2021-08-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Opération décomposée en 13 lots
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Appareils de production d'eau chaude 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Semader
Adresse postale: 52 route des sables, CS21008
Commune postale: L'Etang-Salé

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-20 📅
Date limite de soumission: 2021-09-13 📅
Date de publication: 2021-08-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 164-430226
Se réfère à l'avis: 2021/S 144-381836
Numéro JO-S: 164
Source: OJS 2021/S 164-430226 (2021-08-20)

Avis d'attribution de marché (2022-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7 422 114 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-11-25 📅
Date de publication: 2022-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 231-667036
Numéro JO-S: 231
Informations complémentaires

Pour ce lot, prestations supplémentaires / options obligatoires (cf Rc): si retenue(s), aucun délai supplémentaire. Réalisation pendant le délai contractuel.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Macro lot : Gros oeuvre, Vrd, terrassement, charpente couverture bardage, claustras, étanchéité, menuiserie alu et sols durs

Informations complémentaires:

Pour ce lot, prestations supplémentaires / options obligatoires (cf Rc):

si retenue(s), aucun délai supplémentaire. Réalisation pendant le délai contractuel.

Brève description: Menuiserie métallique serrurerie
Intitulé du lot: Peinture extérieure / intérieure
Brève description:

Peinture extérieure / intérieure

Nettoyage

Intitulé du lot: Electricité - courant faible/courant fort
Brève description: Electricité - courant faible/courant fort
Intitulé du lot: Basse tension - colonnes montantes
Brève description:

Basse tension - colonnes montantes

Plomberie sanitaire ventilation protection incendie

Intitulé du lot: Cloisons sèches / faux plafonds - isolation
Brève description:

Cloisons sèches / faux plafonds - isolation

Menuiserie bois

Sols souples

Ascenseur

Eau chaude solaire

Espaces verts

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-04-27 📅
Nom: Dlc
Commune postale: Saint-paul
Code postal: 97460
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 5848548.93 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-11 📅
Nom: Tmr
Commune postale: Bras panon
Code postal: 97412
Valeur totale du marché: 34567.25 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-21 📅
Nom: Emtpv
Commune postale: Le tampon
Code postal: 97430
Valeur totale du marché: 168241.98 EUR 💰
Nom: Emptv
Valeur totale du marché: 12903.23 EUR 💰
Nom: Group elec
Commune postale: Saint-andre
Code postal: 97440
Valeur totale du marché: 302899.02 EUR 💰
Nom: Bagelec
Commune postale: Le port
Code postal: 97420
Valeur totale du marché: 41 386 EUR 💰
Nom: Omnis fluide
Commune postale: Petite ile
Code postal: 97429
Valeur totale du marché: 209 700 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-17 📅
Nom: Boulet plako
Commune postale: Saint-gilles les hauts
Code postal: 97435
Valeur totale du marché: 176079.66 EUR 💰
Nom: Ttpm
Commune postale: Ravine des cabris
Code postal: 97432
Valeur totale du marché: 210 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-18 📅
Nom: Marine peinture
Commune postale: Saint-louis
Code postal: 97450
Valeur totale du marché: 110470.47 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-22 📅
Nom: Otis
Commune postale: La possession
Code postal: 97419
Valeur totale du marché: 101 700 EUR 💰
Nom: Srpse
Commune postale: Sainte-suzanne
Code postal: 97441
Valeur totale du marché: 136 628 EUR 💰
Nom: Eve
Valeur totale du marché: 68 990 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
15
7
6
8
11
5
14

Référence
Informations complémentaires
La date d'attribution correspond à la date de notification des marchés

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Saint Denis
Commune postale: Ste Clotilde
Source: OJS 2022/S 231-667036 (2022-11-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)