Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la réalisation de 57 logements locatifs très sociaux dénommés Bois Matelot, ZAC Cap Austral, Saint-Pierre
Bois Matelot”
Produits/services: Travaux de construction de maisons📦
Brève description: Opération décomposée en treize lots.
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Macro lot
Titre
Numéro d'identification du lot: 1.1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de maisons📦
Lieu d'exécution: La Réunion 🏙️
Description du marché:
“Macro lot: gros œuvre, VRD, terrassement, charpente couverture bardage, claustras, étanchéité, menuiserie alu et sols durs.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 19
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Pour ce lot, prestations supplémentaires — options obligatoires (cf. RC): si retenue(s), aucun délai supplémentaire. Réalisation pendant le délai contractuel.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie métallique serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2.2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiserie métallique serrurerie.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture extérieure — intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 3.1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché: Peinture extérieure — intérieure.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 3.2
Description
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage📦
Description du marché: Nettoyage.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité — courant faible/courant fort
Titre
Numéro d'identification du lot: 6.1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité — courant faible/courant fort.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Basse tension — colonnes montantes
Titre
Numéro d'identification du lot: 6.2
Description
Description du marché: Basse tension — colonnes montantes.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie sanitaire ventilation protection incendie
Titre
Numéro d'identification du lot: 7.1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Plomberie sanitaire ventilation protection incendie.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons sèches — faux plafonds — isolation
Titre
Numéro d'identification du lot: 8.1
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: Cloisons sèches — faux plafonds — isolation.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 8.2
Description
Description du marché: Menuiserie bois.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 8.4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols📦
Description du marché: Sols souples.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseur.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Eau chaude solaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Appareils de production d'eau chaude📦
Description du marché: Eau chaude solaire.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 11.2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: Espaces verts.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— un Kbis de moins de trois mois et les pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise et à signer des marchés publics;
— si le candidat ne transmet pas de DC1 une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'ait pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ou d'une condamnation prévue par le code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels pour les lots étanchéité et peinture.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Liste et brève description des critères de sélection
— certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Plan de sous-traitance aux PME locales.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-08-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-08-30
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/
DCE gratuit téléchargeable sur le site de la Semader.
Si groupement, forme solidaire souhaitée.
Durée globale des travaux: 19 mois y compris préparation de chantier et hors congés payés. Démarrage à compter OS.
Démarrage opération à titre indicatif: novembre 2021.
Délai de paiement: 45 jours fin de mois. Paiement mensuel suivant avancement. Prix révisables. Possibilité avance forfaitaire. Marché financé par subvention état (LBU) et prêt.
Critères de sélection des candidats: capacité professionnelle, technique et financière.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Saint-Denis
Adresse postale: 5 avenue André Malraux
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97494
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262402345📞
Fax: +33 262402302 📠
Source: OJS 2021/S 144-381836 (2021-07-23)
Informations complémentaires (2021-08-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Semader
Adresse postale: 52 route des sables, CS21008
Commune postale: L'Etang-Salé
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la réalisation de 57 logements locatifs très sociaux dénommés Bois Matelot, Zac Cap Austral, Saint Pierre
Bois Matelot”
Brève description: Opération décomposée en 13 lots
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 144-381836
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2021-08-30 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-09-13 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: 30 aout 2021 à 14:00eures
Nouvelle valeur
Texte: 13 septembre 2021 à 14 heures
Source: OJS 2021/S 164-430226 (2021-08-20)
Avis d'attribution de marché (2022-11-25) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 7 422 114 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Macro lot : Gros oeuvre, Vrd, terrassement, charpente couverture bardage, claustras, étanchéité, menuiserie alu et sols durs”
Informations complémentaires:
“Pour ce lot, prestations supplémentaires / options obligatoires (cf Rc):
si retenue(s), aucun délai supplémentaire. Réalisation pendant le délai contractuel.”
Description du marché: Menuiserie métallique serrurerie
Champ d'application du marché
Titre: Peinture extérieure / intérieure
Description
Description du marché: Peinture extérieure / intérieure
Description du marché: Nettoyage
Champ d'application du marché
Titre: Electricité - courant faible/courant fort
Description
Description du marché: Electricité - courant faible/courant fort
Champ d'application du marché
Titre: Basse tension - colonnes montantes
Description
Description du marché: Basse tension - colonnes montantes
Description du marché: Plomberie sanitaire ventilation protection incendie
Champ d'application du marché
Titre: Cloisons sèches / faux plafonds - isolation
Description
Description du marché: Cloisons sèches / faux plafonds - isolation
Description du marché: Menuiserie bois
Description du marché: Sols souples
Description du marché: Ascenseur
Description du marché: Eau chaude solaire
Description du marché: Espaces verts
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 144-381836
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1.1
Titre: Macro lot
Date de conclusion du contrat: 2022-04-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Dlc
Commune postale: Saint-paul
Code postal: 97460
Pays: France 🇫🇷
Région: La Réunion 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5848548.93 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2.2
Titre: Menuiserie métallique serrurerie
Date de conclusion du contrat: 2022-01-11 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Tmr
Commune postale: Bras panon
Code postal: 97412
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 34567.25 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3.1
Titre: Peinture extérieure / intérieure
Date de conclusion du contrat: 2021-12-21 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 15
Nom et adresse du contractant
Nom: Emtpv
Commune postale: Le tampon
Code postal: 97430
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 168241.98 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 3.2
Titre: Nettoyage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Emptv
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 12903.23 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 6.1
Titre: Electricité - courant faible/courant fort
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Group elec
Commune postale: Saint-andre
Code postal: 97440
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 302899.02 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6.2
Titre: Basse tension - colonnes montantes
Nom et adresse du contractant
Nom: Bagelec
Commune postale: Le port
Code postal: 97420
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 41 386 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7.1
Titre: Plomberie sanitaire ventilation protection incendie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Omnis fluide
Commune postale: Petite ile
Code postal: 97429
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 209 700 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8.1
Titre: Cloisons sèches / faux plafonds - isolation
Date de conclusion du contrat: 2022-01-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nom et adresse du contractant
Nom: Boulet plako
Commune postale: Saint-gilles les hauts
Code postal: 97435
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 176079.66 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 8.2
Titre: Menuiserie bois
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Ttpm
Commune postale: Ravine des cabris
Code postal: 97432
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 210 000 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 8.4
Titre: Sols souples
Date de conclusion du contrat: 2022-01-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 14
Nom et adresse du contractant
Nom: Marine peinture
Commune postale: Saint-louis
Code postal: 97450
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 110470.47 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Ascenseur
Date de conclusion du contrat: 2021-12-22 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Otis
Commune postale: La possession
Code postal: 97419
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 101 700 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Eau chaude solaire
Nom et adresse du contractant
Nom: Srpse
Commune postale: Sainte-suzanne
Code postal: 97441
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 136 628 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 11.2
Titre: Espaces verts
Nom et adresse du contractant
Nom: Eve
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 68 990 💰
Informations complémentaires Informations complémentaires
La date d'attribution correspond à la date de notification des marchés
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Saint Denis
Commune postale: Ste Clotilde
Source: OJS 2022/S 231-667036 (2022-11-25)