marché de travaux pour l'extension de capacité du lycée Nadar à Draveil (91)

Île-de-France Construction durable

les interventions concernent (surfaces de bâti exprimées en surfaces de plancher règlementaires) : - la construction de près de 3 760 mètres carrés de surfaces nouvelles comprenant des extensions, surélévations et l'agrandissement de la salle de restauration ; - un volet restructuration pour environ 3 950 mètres carrés comprenant d'une part des réaménagements fonctionnels dans l'existant et d'autre part, des interventions de mise en conformité accessibilité et de remplacement du système de sécurité incendie ; - la réalisation d'aménagements provisoires et la mise à disposition temporaire de bâtiments scolaires provisoires nécessaires au phasage des travaux ; - des adaptations de voiries, réseaux et des aménagements extérieurs. Les renseignements détaillés figurent au dossier de consultation. Les travaux de l'opération sont dévolus en 6 lots, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché séparé

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-01-26. L'appel d'offres a été publié le 2021-12-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Île-de-France Construction durable

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Essonne
• Ile-de-France › Seine-Saint-Denis

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-12-03	Avis de marché
2021-12-21	Informations complémentaires
2022-07-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-12-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2100777
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Installations de chauffage 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux de revêtement divers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: île-De-France Construction Durable
Adresse postale: 90-92 avenue du Général Leclerc, Cs40087
Code postal: 93697
Commune postale: Pantin Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏
Courrier électronique: a.moussarie@idf-constructiondurable.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=798498&orgAcronyme=t5y 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=798498&orgAcronyme=t5y 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-03 📅
Date limite de soumission: 2022-01-26 📅
Date de publication: 2021-12-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 238-626070
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires

exigences pour le lot 1 : En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge des corps d'état " 1.1 Installations de chantier - bâtiments provisoires " et " 1.3 - terrassements - fondations - gros Oeuvre - charpente " ainsi que de l'organisation collective matérielle de chantier.des codes CPV supplémentaires sont donnés au règlement de la consultation

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: structure - enveloppe (y compris organisation collective materielle de chantier)
Numéro du lot: 1
Brève description:

corps d'état 1.1 : Installations de chantier - bâtiments ProvisoiresCorps d'état 1.2 : Démolitions - curagecorps d'état 1.3 : Terrassements - fondations - gros Oeuvre - charpentes Corps d'état 1.4 : Etanchéité - couvertureCorps d'état 1.5 : Façades - ravalementCorps d'état 1.6 : Menuiseries Extérieures - murs Rideaux - occultationsCorps d'état 1.7 : Métallerie - serrurerieCorps d'état 1.8 : Ascenseurs

Durée de l'accord: 38 mois
Description des options:

le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: amenagements interieurs
Numéro du lot: 2
Brève description:

corps d'état 2.1 : Cloisons - doublages Corps d'état 2.2 : Faux plafondscorps d'état 2.3 : Menuiseries intérieures - mobilier Corps d'état 2.4 : Revêtements de sols souplescorps d'état 2.5 : Carrelages - faïenceCorps d'état 2.6 : Peinture - signalétique

Informations complémentaires:

exigences pour le lot 2 :En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge des corps d'état " 2.1 Cloisons Doublages " et " 2.2 - faux plafonds ".Des codes CPV supplémentaires sont donnés au règlement de la consultation

Intitulé du lot: chauffage ventilation - plomberie sanitaires
Numéro du lot: 3
Brève description: corps d'état 3.1 : Chauffage Ventilation Corps d'état 3.2 : Plomberie Sanitaires
Informations complémentaires:

exigences pour le lot 3 :En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge du corps d'état " 3.1 Chauffage Ventilation "

Intitulé du lot: electricite
Numéro du lot: 4
Brève description: corps d'état 4.1 : Electricité cfo cfa
Intitulé du lot: equipements en materiel de cuisine
Numéro du lot: 5
Brève description: corps d'état 5.1 : Equipements en matériel de cuisine
Informations complémentaires: installation d"équipements en matériels de cuisine (restauration collective)
Intitulé du lot: voirie et reseaux divers - amenagements exterieurs
Numéro du lot: 6
Brève description: corps d'état 6.1 : VRD - aménagements extérieurs
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: lycée Nadar - 42bis rue Charles Mory - f-91210 Draveil

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

le candidat peut présenter sa candidature de manière simplifiée avec le DUME. Il complète alors le formulaire DUME et ajoute toutes les pièces relatives à l'aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles pour lesquelles le logo DUME n'apparaît pas.Des informations concernant le DUME sont disponibles en annexe III au règlement de consultation (Rc). Les données à caractère personnel transmises dans le cadre des candidatures et/ou des offres (par exemple le contenu des Cv), seront utilisées strictement pour l'analyse des candidatures et/ou des offres de la présente consultation.1° - document d'identification - dUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature :1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail "

Situation économique et financière:

la liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de la consultation (Rc). Cette liste inclut : Aptitude (Dume)- inscription sur un registre professionnel pertinent (fournir un récépissé de déclaration d'activité) - inscription sur un registre du commerce (fournir un récépissé de déclaration d'activité)capacité Economique et Financière (Dume)- chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices - chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices - chiffre d'affaires annuel moyen dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices (hors Tva) - création de l'opérateur économique- assurance contre les risques professionnelslorsque les informations concernant le chiffre d'affaires (général ou par domaine d'activité) ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indiquer la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité

Capacité technique et professionnelle:

la liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de la consultation (Rc). Cette liste inclut : Capacité technique et professionnelle (Dume)- description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 5 derniers exercices- indiquer s'il sera fait appel à des techniciens ou des organismes techniques responsables du contrôle de qualité - description des équipements techniques et des mesures employées pour assurer la qualité - titres d'études et professionnels - description des mesures de gestion environnementale qui seront mises en oeuvre lors de l'exécution du marché - effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices- description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique général dont dispose le candidatdispositifs d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale (Dume)- certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité (selon liste détaillée figurant au règlement de la consultation)

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 9 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-01-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: ile-De-France Construction Durable - 90-92 avenue du Général Leclerc - f-93500 Pantin
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (cf. : article X.B du RC)
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Arnaud MOUSSARIE
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=798498&orgAcronyme=t5y 🌏

Référence
Informations complémentaires

a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France, Pôle lycées, direction des opérations, 2 rue Simone Veil F-93400 Saiint-Ouen-Sur-Seine représenté par le mandataire Ile-De-France Construction Durable.B) En application des dispositions des articles L. 2112-2 et L 2112-3 du code de la commande publique, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire applicable aux lots no1, 2, 3, 4 et 6. Pour l'exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.c) Délai d'exécutionpour les lots no 1, 2, 3, 4 et 5 : Le délai d'exécution du marché est fixé à 38 mois, dont 2 mois de période de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages.il est prévu 12 mois de délai de garantie de parfait achèvement (Gpa) à compter de la réception des ouvrages.Pour le lot no 6 : Le délai d'exécution du marché est fixé à 38 mois, dont 2 mois de période de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages. Les sujets végétaux plantés feront l'objet d'une garantie particulière de reprise, celle-ci devant être constatée au plus tard le 30 du deuxième mois de septembre suivant leur plantation. Sauf prolongation éventuelle du délai de garantie pour les ouvrages de VRD, cette date constitue la fin du délai de garantie de parfait achèvement du lot no6. D) La réalisation d'une visite sur site est obligatoire. La demande de visite doit se faire en envoyant une demande par mail aux adresses mail suivantes au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la visite :a.moussarie@idf-constructiondurable.fr et d.attali@idf-constructiondurable.fr.L'entreprise ayant fait la demande recevra une convocation pour une visite du site conduite par le maître d'oeuvre et à laquelle elle devra obligatoirement se rendre. Les dates et horaires prévus figurent au Viii.5 du règlement de consultation et seront confirmés en fonction des convocations.Pour les lots no 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Dans le cas où l'attestation de visite n'est pas jointe au dossier d'offre, celle-ci sera alors déclarée irrégulière. Un modèle d'attestation de visite est annexé au règlement de la consultation (ANNEXE Ii).En marge de cette visite, les candidats sont invités tout particulièrement à examiner librement les abords et accès au site ainsi que les rues et intersections avoisinantes afin de pouvoir apprécier les contraintes de desserte du futur chantier.e) Les modalités de notation des critères de jugement pondérés des offres sont indiqués à l'article XII du règlement de la consultation. Le critère "Valeur technique" (pondération 40%) comporte les 4 sous-critères pondérés suivants :- moyens humains et moyens techniques mis à disposition par l'opérateur pour assurer l'exécution des travaux (6%) ;- procédés, méthodes et procédures d'exécution (22%) ;- respect de la charte de chantier vert et suivi de la qualité environnementale (6%) ;- organisation du planning contractuel et du phasage (6%).Une note technique définitive minimale éliminatoire est définie au Règlement de la consultation.f) Critère de sélection des candidatures : Sont éliminés, les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne disposent pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière ou les capacités techniques etprofessionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2021/S 238-626070 (2021-12-03)

Informations complémentaires (2021-12-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-21 📅
Date limite de soumission: 2022-02-02 📅
Date de publication: 2021-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 250-659492
Se réfère à l'avis: 2021/S 238-626070
Numéro JO-S: 250
Informations complémentaires

a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France, pôle lycées, direction des opérations, 2 rue Simone Veil F-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine représenté par le mandataire Ile-De-France Construction Durable.B) Autres publications antérieures relatives au même marché : - bOAMP - avis no21-159730 du 05/12/2021- e-marchespublics - avis no828816 du 06/12/2021

Source: OJS 2021/S 250-659492 (2021-12-21)

Avis d'attribution de marché (2022-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 17969373.16 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-04 📅
Date de publication: 2022-07-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 130-366848
Numéro JO-S: 130
Informations complémentaires

a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France - pôle lycées - 2 rue Simone Veil - f-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représenté par le mandataire Ile-De-France Construction Durable.B) les marches des six lots de travaux de la procédure 2100777 ont été attribués en commission d'appels d'offres le 24 mai 2022 et notifiés le 29 juin 2022.c) Autres publications antérieures relatives au même marché :Avis initial BOAMP no21-159730 du 06/12/2021avis initial E-MARCHESPUBLICS Dematis no828816 du 06/12/2021avis rectificatif JOUE no2021/s 250-659492 du 24/12/2021avis rectificatif BOAMP no21-167735 du 24/12/2021avis rectificatif E-MARCHESPUBLICS Dematis no832851 du 23/12/2021

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-05-24 📅
Nom: verdoia
Adresse postale: 16 avenue Jean Moulin
Commune postale: Savigny-le-Temple
Code postal: 77176
Pays: France 🇫🇷
Seine-et-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.vinci-construction.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 10 748 159 EUR 💰
Nom: sogefi
Adresse postale: 1 bis rue des trois Saules
Commune postale: Saint-Sauveur-sur-Ecole
Code postal: 77930
Adresse Internet: http://www.sogefigroup.com 🌏
Valeur totale du marché: 2648924.86 EUR 💰
Nom: aathex
Adresse postale: 7 rue des Clotais
Commune postale: Champlan
Code postal: 91160
Pays: Essonne 🏙️
Adresse Internet: http://www.aathex.fr 🌏
Valeur totale du marché: 2003586.17 EUR 💰
Nom: seedg
Adresse postale: 7 rue Jean Jaures
Commune postale: Villiers-sur-Orge
Code postal: 91700
Adresse Internet: http://Seedg.fr 🌏
Valeur totale du marché: 1128653.90 EUR 💰
Nom: le froid bornet
Adresse postale: 63 rue de Bicetre L'Hay les Roses
Commune postale: L'Hay-les-Roses
Code postal: 94240
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://Lefroidbornet.fr 🌏
Valeur totale du marché: 443 000 EUR 💰
Nom: jean lefebvre idf
Adresse postale: 5 rue Gustave Eiffel
Commune postale: Grigny
Code postal: 91351
Adresse Internet: http://www.ejl-idf.fr 🌏
Valeur totale du marché: 997049.23 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
3
5
2
Source: OJS 2022/S 130-366848 (2022-07-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)