les interventions concernent (surfaces de bâti exprimées en surfaces de plancher règlementaires) : - la construction de près de 3 760 mètres carrés de surfaces nouvelles comprenant des extensions, surélévations et l'agrandissement de la salle de restauration ; - un volet restructuration pour environ 3 950 mètres carrés comprenant d'une part des réaménagements fonctionnels dans l'existant et d'autre part, des interventions de mise en conformité accessibilité et de remplacement du système de sécurité incendie ; - la réalisation d'aménagements provisoires et la mise à disposition temporaire de bâtiments scolaires provisoires nécessaires au phasage des travaux ; - des adaptations de voiries, réseaux et des aménagements extérieurs. Les renseignements détaillés figurent au dossier de consultation. Les travaux de l'opération sont dévolus en 6 lots, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché séparé
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-01-26.
L'appel d'offres a été publié le 2021-12-03.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux pour l'extension de capacité du lycée Nadar à Draveil (91)
2100777”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“les interventions concernent (surfaces de bâti exprimées en surfaces de plancher règlementaires) : - la construction de près de 3 760 mètres carrés de...”
Brève description
les interventions concernent (surfaces de bâti exprimées en surfaces de plancher règlementaires) : - la construction de près de 3 760 mètres carrés de surfaces nouvelles comprenant des extensions, surélévations et l'agrandissement de la salle de restauration ; - un volet restructuration pour environ 3 950 mètres carrés comprenant d'une part des réaménagements fonctionnels dans l'existant et d'autre part, des interventions de mise en conformité accessibilité et de remplacement du système de sécurité incendie ; - la réalisation d'aménagements provisoires et la mise à disposition temporaire de bâtiments scolaires provisoires nécessaires au phasage des travaux ; - des adaptations de voiries, réseaux et des aménagements extérieurs. Les renseignements détaillés figurent au dossier de consultation. Les travaux de l'opération sont dévolus en 6 lots, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché séparé
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“structure - enveloppe (y compris organisation collective materielle de chantier)” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de restructuration📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: lycée Nadar - 42bis rue Charles Mory - f-91210 Draveil
Description du marché:
“corps d'état 1.1 : Installations de chantier - bâtiments ProvisoiresCorps d'état 1.2 : Démolitions - curagecorps d'état 1.3 : Terrassements - fondations -...”
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (cf. : article X.B du RC)
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 38
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, des...”
Description des options
le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“exigences pour le lot 1 : En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge des corps d'état " 1.1 Installations de...”
Informations complémentaires
exigences pour le lot 1 : En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge des corps d'état " 1.1 Installations de chantier - bâtiments provisoires " et " 1.3 - terrassements - fondations - gros Oeuvre - charpente " ainsi que de l'organisation collective matérielle de chantier.des codes CPV supplémentaires sont donnés au règlement de la consultation
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: amenagements interieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de parachèvement de bâtiment📦
Description du marché:
“corps d'état 2.1 : Cloisons - doublages Corps d'état 2.2 : Faux plafondscorps d'état 2.3 : Menuiseries intérieures - mobilier Corps d'état 2.4 : Revêtements...”
Description du marché
corps d'état 2.1 : Cloisons - doublages Corps d'état 2.2 : Faux plafondscorps d'état 2.3 : Menuiseries intérieures - mobilier Corps d'état 2.4 : Revêtements de sols souplescorps d'état 2.5 : Carrelages - faïenceCorps d'état 2.6 : Peinture - signalétique
Afficher plus
Informations complémentaires:
“exigences pour le lot 2 :En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge des corps d'état " 2.1 Cloisons Doublages...”
Informations complémentaires
exigences pour le lot 2 :En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge des corps d'état " 2.1 Cloisons Doublages " et " 2.2 - faux plafonds ".Des codes CPV supplémentaires sont donnés au règlement de la consultation
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage ventilation - plomberie sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Installations de chauffage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Paillasses de laboratoire📦
Description du marché:
“corps d'état 3.1 : Chauffage Ventilation Corps d'état 3.2 : Plomberie Sanitaires”
Informations complémentaires:
“exigences pour le lot 3 :En cas de réponse en groupement, le mandataire est obligatoirement et a minima en charge du corps d'état " 3.1 Chauffage Ventilation "”
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricite
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: corps d'état 4.1 : Electricité cfo cfa
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: equipements en materiel de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de cantines📦
Produits/services supplémentaires: Matériel de cantine📦
Description du marché: corps d'état 5.1 : Equipements en matériel de cuisine
Informations complémentaires: installation d"équipements en matériels de cuisine (restauration collective)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“le candidat peut présenter sa candidature de manière simplifiée avec le DUME. Il complète alors le formulaire DUME et ajoute toutes les pièces relatives à...”
Liste et brève description des conditions
le candidat peut présenter sa candidature de manière simplifiée avec le DUME. Il complète alors le formulaire DUME et ajoute toutes les pièces relatives à l'aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles pour lesquelles le logo DUME n'apparaît pas.Des informations concernant le DUME sont disponibles en annexe III au règlement de consultation (Rc). Les données à caractère personnel transmises dans le cadre des candidatures et/ou des offres (par exemple le contenu des Cv), seront utilisées strictement pour l'analyse des candidatures et/ou des offres de la présente consultation.1° - document d'identification - dUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature :1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail "
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“la liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de la consultation (Rc). Cette liste inclut : Aptitude (Dume)-...”
Liste et brève description des critères de sélection
la liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de la consultation (Rc). Cette liste inclut : Aptitude (Dume)- inscription sur un registre professionnel pertinent (fournir un récépissé de déclaration d'activité) - inscription sur un registre du commerce (fournir un récépissé de déclaration d'activité)capacité Economique et Financière (Dume)- chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices - chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices - chiffre d'affaires annuel moyen dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices (hors Tva) - création de l'opérateur économique- assurance contre les risques professionnelslorsque les informations concernant le chiffre d'affaires (général ou par domaine d'activité) ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indiquer la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“la liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de la consultation (Rc). Cette liste inclut : Capacité technique et...”
Liste et brève description des critères de sélection
la liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de la consultation (Rc). Cette liste inclut : Capacité technique et professionnelle (Dume)- description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 5 derniers exercices- indiquer s'il sera fait appel à des techniciens ou des organismes techniques responsables du contrôle de qualité - description des équipements techniques et des mesures employées pour assurer la qualité - titres d'études et professionnels - description des mesures de gestion environnementale qui seront mises en oeuvre lors de l'exécution du marché - effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices- description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique général dont dispose le candidatdispositifs d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale (Dume)- certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité (selon liste détaillée figurant au règlement de la consultation)
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-01-26
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 9
Conditions d'ouverture des offres: 2022-01-28
10:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu):
“ile-De-France Construction Durable - 90-92 avenue du Général Leclerc - f-93500 Pantin”
“a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France, Pôle lycées, direction des opérations, 2 rue Simone Veil F-93400 Saiint-Ouen-Sur-Seine représenté par...”
a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France, Pôle lycées, direction des opérations, 2 rue Simone Veil F-93400 Saiint-Ouen-Sur-Seine représenté par le mandataire Ile-De-France Construction Durable.B) En application des dispositions des articles L. 2112-2 et L 2112-3 du code de la commande publique, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire applicable aux lots no1, 2, 3, 4 et 6. Pour l'exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.c) Délai d'exécutionpour les lots no 1, 2, 3, 4 et 5 : Le délai d'exécution du marché est fixé à 38 mois, dont 2 mois de période de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages.il est prévu 12 mois de délai de garantie de parfait achèvement (Gpa) à compter de la réception des ouvrages.Pour le lot no 6 : Le délai d'exécution du marché est fixé à 38 mois, dont 2 mois de période de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages. Les sujets végétaux plantés feront l'objet d'une garantie particulière de reprise, celle-ci devant être constatée au plus tard le 30 du deuxième mois de septembre suivant leur plantation. Sauf prolongation éventuelle du délai de garantie pour les ouvrages de VRD, cette date constitue la fin du délai de garantie de parfait achèvement du lot no6. D) La réalisation d'une visite sur site est obligatoire. La demande de visite doit se faire en envoyant une demande par mail aux adresses mail suivantes au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la visite :a.moussarie@idf-constructiondurable.fr et d.attali@idf-constructiondurable.fr.L'entreprise ayant fait la demande recevra une convocation pour une visite du site conduite par le maître d'oeuvre et à laquelle elle devra obligatoirement se rendre. Les dates et horaires prévus figurent au Viii.5 du règlement de consultation et seront confirmés en fonction des convocations.Pour les lots no 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Dans le cas où l'attestation de visite n'est pas jointe au dossier d'offre, celle-ci sera alors déclarée irrégulière. Un modèle d'attestation de visite est annexé au règlement de la consultation (ANNEXE Ii).En marge de cette visite, les candidats sont invités tout particulièrement à examiner librement les abords et accès au site ainsi que les rues et intersections avoisinantes afin de pouvoir apprécier les contraintes de desserte du futur chantier.e) Les modalités de notation des critères de jugement pondérés des offres sont indiqués à l'article XII du règlement de la consultation. Le critère "Valeur technique" (pondération 40%) comporte les 4 sous-critères pondérés suivants :- moyens humains et moyens techniques mis à disposition par l'opérateur pour assurer l'exécution des travaux (6%) ;- procédés, méthodes et procédures d'exécution (22%) ;- respect de la charte de chantier vert et suivi de la qualité environnementale (6%) ;- organisation du planning contractuel et du phasage (6%).Une note technique définitive minimale éliminatoire est définie au Règlement de la consultation.f) Critère de sélection des candidatures : Sont éliminés, les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne disposent pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière ou les capacités techniques etprofessionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2021/S 238-626070 (2021-12-03)
Informations complémentaires (2021-12-21)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 238-626070
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2022-01-26 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-02 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2022-01-28 📅
L'heure: 10:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-04 📅
L'heure: 10:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte: saiint-Ouen-Sur-Seine
Nouvelle valeur
Texte: saint-Ouen-Sur-Seine
Autres informations complémentaires
“a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France, pôle lycées, direction des opérations, 2 rue Simone Veil F-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine représenté par le...”
a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France, pôle lycées, direction des opérations, 2 rue Simone Veil F-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine représenté par le mandataire Ile-De-France Construction Durable.B) Autres publications antérieures relatives au même marché : - bOAMP - avis no21-159730 du 05/12/2021- e-marchespublics - avis no828816 du 06/12/2021
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 250-659492 (2021-12-21)
Avis d'attribution de marché (2022-07-04) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 17969373.16 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 238-626070
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2100777-1
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: structure - enveloppe
Date de conclusion du contrat: 2022-05-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: verdoia
Adresse postale: 16 avenue Jean Moulin
Commune postale: Savigny-le-Temple
Code postal: 77176
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
URL: http://www.vinci-construction.fr/🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 10 748 159 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: 2100777-2
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: aménagements intérieurs
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: sogefi
Adresse postale: 1 bis rue des trois Saules
Commune postale: Saint-Sauveur-sur-Ecole
Code postal: 77930
URL: http://www.sogefigroup.com🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2648924.86 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2100777-3
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: chauffage Ventilation - plomberie Sanitaires
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: aathex
Adresse postale: 7 rue des Clotais
Commune postale: Champlan
Code postal: 91160
Région: Essonne🏙️
URL: http://www.aathex.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2003586.17 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2100777-4
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: electricité
Nom et adresse du contractant
Nom: seedg
Adresse postale: 7 rue Jean Jaures
Commune postale: Villiers-sur-Orge
Code postal: 91700
URL: http://Seedg.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1128653.90 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2100777-5
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: equipements en matériel de cuisine
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: le froid bornet
Adresse postale: 63 rue de Bicetre L'Hay les Roses
Commune postale: L'Hay-les-Roses
Code postal: 94240
Région: Val-de-Marne🏙️
URL: http://Lefroidbornet.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 443 000 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 2100777-6
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: voirie et réseaux divers - aménagements extérieurs
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: jean lefebvre idf
Adresse postale: 5 rue Gustave Eiffel
Commune postale: Grigny
Code postal: 91351
URL: http://www.ejl-idf.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 997049.23 💰
“a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France - pôle lycées - 2 rue Simone Veil - f-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représenté par le mandataire...”
a) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-De-France - pôle lycées - 2 rue Simone Veil - f-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représenté par le mandataire Ile-De-France Construction Durable.B) les marches des six lots de travaux de la procédure 2100777 ont été attribués en commission d'appels d'offres le 24 mai 2022 et notifiés le 29 juin 2022.c) Autres publications antérieures relatives au même marché :Avis initial BOAMP no21-159730 du 06/12/2021avis initial E-MARCHESPUBLICS Dematis no828816 du 06/12/2021avis rectificatif JOUE no2021/s 250-659492 du 24/12/2021avis rectificatif BOAMP no21-167735 du 24/12/2021avis rectificatif E-MARCHESPUBLICS Dematis no832851 du 23/12/2021
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 130-366848 (2022-07-04)