La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux — lot nº 29 «Travaux pour la réalisation de la station de relevage de la Chantourne à La Tronche», dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement hydraulique, environnemental et paysager de l'Isère, à l'amont du Pont de la Bâtie, tranches 2&3 (Isère — 38). Elle s'inscrit, au sein de l'opération de travaux, dans un allotissement de 31 lots, traités par marchés séparés, au sens de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, tels que définis dans l'annexe nº 1 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Chaque lot fait l'objet d'un marché distinct. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches pour le lot nº 29.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-07-05.
L'appel d'offres a été publié le 2021-05-27.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux — lot nº 29 «Travaux pour la réalisation de la station de relevage de la Chantourne à La Tronche» (38)
IA 2021-2114-062/SYM 2021-843”
Produits/services: Ouvrages de protection contre les inondations📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux — lot nº 29 «Travaux pour la réalisation de la station de relevage de la...”
Brève description
La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux — lot nº 29 «Travaux pour la réalisation de la station de relevage de la Chantourne à La Tronche», dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement hydraulique, environnemental et paysager de l'Isère, à l'amont du Pont de la Bâtie, tranches 2&3 (Isère — 38). Elle s'inscrit, au sein de l'opération de travaux, dans un allotissement de 31 lots, traités par marchés séparés, au sens de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, tels que définis dans l'annexe nº 1 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Chaque lot fait l'objet d'un marché distinct. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches pour le lot nº 29.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. Les travaux portent sur la réalisation d'ouvrages hydrauliques, des renforcements de digues, la création de nouveaux ouvrages en merlons, des aménagements paysagers et de loisir, des prestations de mise en œuvre de systèmes de surveillance et d'alerte. Les travaux du lot nº 29 se situent à la confluence de la Chantourne avec l'Isère, en rive droite de l'Isère, sur la commune de La Tronche.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Critère 2 — Qualité de l'offre: valeur technique de l'offre basée sur l'analyse du mémoire technique justificatif comprenant l'ensemble des éléments...”
Critère de qualité (nom)
Critère 2 — Qualité de l'offre: valeur technique de l'offre basée sur l'analyse du mémoire technique justificatif comprenant l'ensemble des éléments demandés à l'article 4.2.B du règlement de consultation
Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 553 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 420
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique,...”
Description des options
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les pièces suivantes réunies au sein d'un dossier «Candidature»:
— une lettre de...”
Liste et brève description des conditions
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les pièces suivantes réunies au sein d'un dossier «Candidature»:
— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement;
— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141 11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur;
— une déclaration du candidat (DC2 ou équivalent), pour chaque cotraitant en cas de groupement, accompagnée des pièces justificatives exigées ci-après.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, accompagnée d'attestations de bonne réalisation, portant sur des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, accompagnée d'attestations de bonne réalisation, portant sur des chantiers similaires. Ces références devront faire apparaître des travaux de réalisation d'ouvrages hydrauliques de pompage et/ou relevage, notamment enterrés et exécutés à partir d'enceintes de soutènement; elles devront indiquer la nature des ouvrages exécutés et leurs principales caractéristiques, y compris les installations d'équipements d'électromécaniques et de télégestion mises en œuvre. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation des travaux;
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— certificats de qualifications FNTP (Fédération nationale des travaux publics): 5431, 164, 252 ou références ou certificats de capacité équivalents.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Conditions particulières d'exécution en matière d'insertion: le SYMBHI a décidé de promouvoir et de faciliter le retour à l'emploi des publics en parcours...”
Conditions d'exécution du contrat
Conditions particulières d'exécution en matière d'insertion: le SYMBHI a décidé de promouvoir et de faciliter le retour à l'emploi des publics en parcours d'insertion professionnelle (cf. annexe 2 du CCAP — insertion professionnelle des publics prioritaires): conformément à l'article L. 2111-1 et en application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'entreprise titulaire du marché devra respecter la condition d'exécution qui l'engage à mettre en œuvre une action d'insertion, c'est à dire à réserver un nombre d'heures de travail aux publics prioritaires définis à l'annexe 2 du CCAP.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-07-05
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2021-07-05
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.
“La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert, dans le respect des dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code...”
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert, dans le respect des dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Le délai minimal de validité des offres est fixé à 180 jours (cent-quatre-vingts jours), à compter de la date limite de réception des offres. Complément II.2.5) Critères d'attribution: le critère 2, qualité de l'offre: valeur technique de l'offre, noté sur 40 points, est sous pondéré de la façon suivante:
2.a) pertinence de l'organisation générale — noté sur 10 points;
2.b) pertinence de la méthodologie d'exécution des prestations d'équipements de la station de relevage — noté sur 10 points;
2.c) pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux de soutènements et de terrassements — noté sur 10 points;
2.d) pertinence à garantir le délai d'exécution spécifique pour les travaux de soutènement en palplanches — noté sur 10 points. Complément II.2.10) Variantes: les variantes sont autorisées dans la limite des exigences et modalités fixées à l'article 2.4 du règlement de consultation; les variantes ne respectant pas ces prescriptions ne seront pas étudiées.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, F
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
URL: http://grenoble.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel (article L. 551-1 du CJA);
— référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et s. du CJA;
— recours en...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel (article L. 551-1 du CJA);
— référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et s. du CJA;
— recours en contestation de validité du contrat «Tarn-et-Garonne», dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, F
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
URL: http://grenoble.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 104-272784 (2021-05-27)