Marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et installation de protections collectives permanentes d'une résidence de 87 logements — rue Jussieu à Sartrouville (78)
BATIGÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat.
L'opération concerne un marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et installation de protections collectives permanentes d'une résidence de 87 logements — rue Jussieu à Sartrouville (78).
La visite du site est obligatoire.
Les prestations attendues sont décrites dans les documents de consultation.
Le délai de réception des offres était de 2021-07-15. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • ETI
- • Réparation et entretien de toiture › Travaux d'entretien de toiture
- • Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de construction de bâtiments
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-06-21 | Avis de marché |
| 2021-11-26 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 946250st
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étanchéification 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigère en Île-de-France
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.batigere.fr 🌏
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-21 📅
Date limite de soumission: 2021-07-15 📅
Date de publication: 2021-06-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 121-317189
Numéro JO-S: 121
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 6 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière: Se référer au règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au règlement de consultation.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Optimisation du délai contractuel de préparation et d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703 📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2021/S 121-317189 (2021-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 946250st
Brève description:
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat.
L'opération concerne un marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et installation de protections collectives permanentes d'une résidence de 87 logements — rue Jussieu à Sartrouville (78).
La visite du site est obligatoire.
Les prestations attendues sont décrites dans les documents de consultation.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étanchéification 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigère en Île-de-France
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.batigere.fr 🌏
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-21 📅
Date limite de soumission: 2021-07-15 📅
Date de publication: 2021-06-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 121-317189
Numéro JO-S: 121
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat.
L'opération concerne un marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et installation de protections collectives permanentes d'une résidence de 87 logements — rue Jussieu à Sartrouville (78).
La visite du site est obligatoire.
Les prestations attendues sont décrites dans les documents de consultation.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière: Se référer au règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au règlement de consultation.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Optimisation du délai contractuel de préparation et d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703 📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2021/S 121-317189 (2021-06-21)
Avis d'attribution de marché (2021-11-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 250 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigere en ile-de-france
Commune postale: Levallois-perret
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-26 📅
Date de publication: 2021-12-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 233-612739
Se réfère à l'avis: 2021/S 121-317189
Numéro JO-S: 233
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité du Mémoire technique
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-08 📅
Nom: Eti
Adresse postale: 119 avenue le foll
Commune postale: Villeneuve-le-Roi
Code postal: 94290
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 204 079 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Source: OJS 2021/S 233-612739 (2021-11-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
l'opération concerne un marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et installation de protections collectives permanentes d'une résidence de 87 logements - Rue Jussieu à Sartrouville (78).
la visite du site est obligatoire.
les prestations attendues sont décrites dans les documents de consultation
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Batigere en ile-de-france
Commune postale: Levallois-perret
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-26 📅
Date de publication: 2021-12-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 233-612739
Se réfère à l'avis: 2021/S 121-317189
Numéro JO-S: 233
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
l'opération concerne un marché de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et installation de protections collectives permanentes d'une résidence de 87 logements - Rue Jussieu à Sartrouville (78).
la visite du site est obligatoire.
les prestations attendues sont décrites dans les documents de consultation
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité du Mémoire technique
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-08 📅
Nom: Eti
Adresse postale: 119 avenue le foll
Commune postale: Villeneuve-le-Roi
Code postal: 94290
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 204 079 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Source: OJS 2021/S 233-612739 (2021-11-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Travaux de construction de bâtiments (>20)
- Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)
- Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)
- Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires (1)
- Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)
- Travaux de construction de bâtiments gonflables
- Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (13)
- Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)