Marché «Acquisition d'engins de chantier» pour la Commune de l'Île-d'Yeu

Commune de L'Ile-d'Yeu

Marché «Acquisition d'engins de chantier» pour la Commune de l'Île-d'Yeu.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-02. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-01.

Qui ?

• Commune de L'Ile-d'Yeu

Qu'est-ce que c'est ?

• Pelles mécaniques, excavateurs, chouleurs et machines de mines › Pelles mécaniques

Où ?

• Pays de la Loire › Vendée

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-01	Avis de marché

Avis de marché (2021-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pelles mécaniques
Brève description: Marché «Acquisition d'engins de chantier» pour la Commune de l'Île-d'Yeu.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pelles mécaniques 📦
Code CPV supplémentaire: Pelles mécaniques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de l'Île-d'Yeu
Code postal: 85350
Commune postale: L'Île-d'Yeu
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: estelle.dimier@ile-yeu.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-01 📅
Date limite de soumission: 2021-07-02 📅
Date de publication: 2021-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 107-279506
Numéro JO-S: 107

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 350 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Fourniture d'une pelle sur pneus neuve entre 9 et 11 t
Numéro du lot: 1
Brève description:

Fourniture d'une pelle sur pneus neuve entre 9 et 11 t:

— homologuée route.

— poids opérationnel entre 9 et 11 t.

— force de cavage au godet souhaitée de minimum 50 KN.

— force de cavage au balancier de minimum 35 KN.

— profondeur de fouille balancier standard de minimum 3 500 mm.

— hauteur minimum de déversement de 7 500 mm.

— dimensions maximum souhaitées: largeur 2 400 mm/hauteur 3 300 mm.

Équipements de base souhaitée:

— pied de flèche articulée;

— balancier long avec flèche à volée variable;

— essieu avant autobloquant;

— blocage du différentiel;

— stabilisateurs;

— clapets de sécurité sur l'ensemble des vérins (y compris sur vérin de godet);

— ligne auxiliaire en double flux avec commande proportionnelle sur joystick;

— ligne pour attache rapide hydraulique basse pression;

— une ligne en high flow;

— vitesse de rotation de la tourelle réglable;

— accumulateur de pression hydraulique.

Cabine équipée:

— d'une casquette;

— caméra arrière;

— chauffage/climatisation;

— poste radio stéréo;

— siège ergonomique;

— gyrophare à Leds;

— extincteur;

— rétroviseurs intérieurs et extérieurs (à gauche et à droite);

— coffres de rangement incluant caisse à outils;

— soufflette nettoyage dans la cabine.

Valeur estimée hors TVA: 175 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

— PSE 1-1: graissage centralisée multipoints;

— PSE 1-2: godet trapèze pour curage de fossé avec tête orientable;

— PSE 1-3: brise roche avec la fourniture d'un pic d'avance.

Intitulé du lot: Fourniture d'une pelle sur pneus neuve entre 12 et 15 t
Numéro du lot: 2
Brève description:

Fourniture d'une pelle sur pneus neuve entre 12 et 15 t:

— pelle ergonomique, compacte;

— cabine panoramique;

— homologuée route;

— poids opérationnel entre 12 et 15 t;

— force de cavage minimum 7 000 KN;

— force de pénétration minimum 5 000 KN;

— profondeur de fouille balancier de minimum 4 000 mm;

— hauteur minimum de déversement de 7 000 mm;

— dimensions maximum souhaitées: largeur 2600 mm/hauteur 5 500 mm;

— poids au levage minimum souhaité entre 3 à 5 m: 6 000 kg.

— 4 roues motrices directrices de taille égale;

— lame arrière;

— lame avant;

— régulateur des émissions sonores;

— mise au ralenti automatique;

— graissage général centralisé automatique;

— flèche avec déport à gauche et droite;

— clapets de sécurité sur l'ensemble des vérins (y compris sur vérin de godet).

Cabine panoramique équipée:

— rotation totale 360º à vitesse réglable;

— grille Fops;

— accès facile au poste de pilotage;

— gyrophare à Led;

— éclairage LED avant pour travaux nocturnes;

— éclairage LED arrière pour travaux nocturnes;

Équipements complémentaires souhaités:

— système d'attache rapide réversible;

— godet chargeur 2 500 mm avec dents;

— godet 450 mm à dents;

— godet 850 mm à dents.

Description des options:

— PSE 1-1: croc souche;

— PSE 1-2: godet trapèze pour curage de fossé;

— PSE 1-3: pince de tri rotative;

— PSE 1-4: godet claire voies;

— PSE 1-5: lève palette avec fourches.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Centre technique municipal, impasse de la Marêche, Zone artisanale de la Marêche, 85350 l'Île-d'Yeu.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): valeur technique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21820113800018
Contact
Point de contact: https://www.marches-securises.fr
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2021/S 107-279506 (2021-06-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction (>20 nouveaux marchés)

Machines de terrassement et d'excavation et pièces détachées (7)

Pelles mécaniques, excavateurs, chouleurs et machines de mines (3)

Pelles mécaniques (3)

Chouleurs mécaniques