Objet Champ d'application du marché
Titre:
“fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaire aux équipes d'intervention du siden sian et ses Régies Noréade
21 D 53 SP-VB”
Produits/services: Additifs pour ciment, mortier ou béton📦
Brève description:
“fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaire aux équipes d'intervention du siden sian et ses Régies Noréade”
Valeur estimée hors TVA: EUR 400 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Additifs pour ciment, mortier ou béton📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Lieu d'exécution: Aisne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: centres d'exploitation du siden sian et ses régies Noréade
Description du marché:
“fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaire aux équipes d'intervention du siden sian et ses Régies Noréade” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Délais et conditions de livraisons et services
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 45
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 400 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, et au plus tôt, le 1er mars 2022 puis sera reconductible 7 fois 1 an. Ces...”
Description des renouvellements
le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, et au plus tôt, le 1er mars 2022 puis sera reconductible 7 fois 1 an. Ces reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins deux mois avant le terme de la période en cours
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 400
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, et au plus tôt, le 1er mars 2022 puis sera reconductible 7 fois 1 an.Ces...”
Description des options
le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, et au plus tôt, le 1er mars 2022 puis sera reconductible 7 fois 1 an.Ces reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins deux mois avant le terme de la période en cours
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum et avec un maximum de 520 0000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit...”
Informations complémentaires
accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum et avec un maximum de 520 0000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit accord-cadre aura épuisé ces effets.a titre indicatif, il est précisé que le montant de la dépense annuelle est de 50 000 euros (H.T.). Ce chiffre n'est pas contractuel
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent),...”
Liste et brève description des conditions
une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent), - extrait KBIS datant de moins 3 mois,les formulaires Dc1 et Dc2 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'economie, des Finances et de l'emploi à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.en application de l'article 3 de l'ordonnance no2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique, adoptée sur le fondement de l'article 11 de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ratifiée par la loi no2021-195 du 23 février 2021, le siden sian et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2023
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“production des principales références concernant des prestations similaires à celles projetées dans le cadre du présent marché (3 dernières années)” Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés: sans objet
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“le financement se fera par les budgets SIDEN-SIAN Noréade eau, SIDEN-SIAN Noréade assainissement et le budget principal du SIDEN-SIAN Modalités de paiement...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
le financement se fera par les budgets SIDEN-SIAN Noréade eau, SIDEN-SIAN Noréade assainissement et le budget principal du SIDEN-SIAN Modalités de paiement : Le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la date de réception de la demande de paiement. Intérêts moratoires : Tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément aux décrets no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret no2018-1075 du 03 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“les candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés”
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis: octobre 2029 (à titre indicatif)
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“le correspondant du SIDEN-SIAN et ses régies Noréade est M. le président du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. La personne habilitée à signer les bons de...”
le correspondant du SIDEN-SIAN et ses régies Noréade est M. le président du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. La personne habilitée à signer les bons de commande sera M. le président du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade ou son représentant.1)le marché sera conclu sous la forme d'un accord cadre prévu à l'article 51 de la directive 2014/25/ce du 26 février 2014. Il s'entend comme un marché à bons de commande conformément aux articles R2162-1 à R2162-6 du code de la commande publique. Il n'y aura qu'un seul attributaire.2) Conformément aux dispositions de l'article R2161-23 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le siden sian et ses Régies Noréade se réservent le droit de ne pas négocier. La négociation sera engagée avec les candidats après la date limite de remise des propositions. Elle pourra se rapporter à l'ensemble des critères d'attribution.3) S'Agissant du critère de choix " critère valeur technique ", il est décomposé en 3 sous-critères, comme suit : La note est basée sur 3 sous critères :C2a : caractéristiques techniques et mises en oeuvre des produits, notés sur 30 points- c2b : étendue de la gamme notée sur 10 points- c2c : service support technique noté sur 5 points.Le sous-critère " caractéristiques techniques et mises en oeuvre des produits " sera jugé au regard du cadre de réponse.Le critère " Délais de livraisons et conditions de services " est décomposé en 2 sous-critères comme suit : C3a : Délai de livraison des fournitures présent au bordereau des prix, noté sur 8 points- c3b : Délai de livraison des fournitures présent au catalogue, noté sur 2 points4) Modalité de communication et d'échanges électroniques : L'Ensemble des échanges et communications pendant la procédure de passation des marchés publics sera dématérialisé. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.- Modalités de transmission :La remise des plis par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation : https://www.achatpublic.comTout autre mode de transmission dématérialisée (notamment par mail ou télécopie) est proscrit pour la présente consultation.Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt +01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.- Format des fichiers :Les formats de documents acceptés sont les suivants : txt, rtf, doc et DOCX (Word), XLS et XLSX (Excel), pps, ppsx, ppt et PPTX (Powerpoint), pdf, jpg, gif, dwg (plan), AVI (vidéo), zip, rar et 7z (formats de compression).5) La présente consultation est organisée sur procédure formalisée applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article R2124-4 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur procédure avec négociation passéeen application des articles L2124-3 et L2324-3 de l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et des articles R2161-21, R2162-22 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 211-556761 (2021-10-25)
Informations complémentaires (2021-12-21)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 211-556761
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires :
Ancienne valeur
Texte:
“accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum et avec un maximum de 520 0000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit...”
Texte
accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum et avec un maximum de 520 0000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit accord-cadre aura épuisé ces effets.A titre indicatif, il est précisé que le montant de la dépense annuelle est de 50 000 euros (H.T.). Ce chiffre n'est pas contractuel
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum etavec un maximum de 520 000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit...”
Texte
accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum etavec un maximum de 520 000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit accord-cadre aura épuisé ces effets.A titre indicatif, il est précisé que le montant de la dépense annuelle est de 50 000 euros (H.T.). Ce chiffre n'est pas contractuel
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 250-664844 (2021-12-21)
Avis d'attribution de marché (2022-06-21) Objet Informations sur les options
Description des options:
“le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, et au plus tôt, le 1er mars 2022 puis sera reconductible 7 fois 1 an. Ces...”
Description des options
le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification, et au plus tôt, le 1er mars 2022 puis sera reconductible 7 fois 1 an. Ces reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins deux mois avant le terme de la période en cours
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 211-556761
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaire aux équipes d'intervention du siden sian et ses Régies Noréade”
Date de conclusion du contrat: 2022-05-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: société SOVAL Agence de LESQUIN
Adresse postale: 411/465 Rue de la Voyette CRT 2
Commune postale: Fretin
Code postal: 59273
Pays: France 🇫🇷
Région: Nord🏙️
Le contractant est une PME
“s'Agissant des conditions financières du marché :Accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum et avec un maximum de 520 000 euro(s) HT sur la...”
s'Agissant des conditions financières du marché :Accord-Cadre à bons de commande conclu sans montant minimum et avec un maximum de 520 000 euro(s) HT sur la durée du marché. Au-Delà de ce plafond, le dit accord-cadre aura épuisé ces effets
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 120-342298 (2022-06-21)