Construction du planétarium et de l'observatoire du Douaisis

Douaisis Agglo

Construction du planétarium et de l'observatoire du Douaisis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2021-02-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Douaisis Agglo

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants › Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-02-10	Avis de marché
2022-02-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-02-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Numéro de référence: DA-21BG011
Brève description: Construction du planétarium et de l'observatoire du Douaisis.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Douaisis Agglo
Adresse postale: 746 rue Jean Perrin, ZI de Douai Dorignies, BP nº 300
Code postal: 59351
Commune postale: Douai
Contact
Adresse Internet: http://www.douaisis-agglo.com 🌏
Courrier électronique: marchespublics@douaisis-agglo.com 📧
Téléphone: +33 327992147 📞
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=518452&orgAcronyme=3C178 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-10 📅
Date limite de soumission: 2021-03-17 📅
Date de publication: 2021-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 031-076256
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires

Délai d'exécution: le délai de réalisation des travaux propres à chaque lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'ensemble de l'opération. Ce délai global d'exécution est fixé à 382 jours ouvrés pour l'exécution de l'ensemble des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai global d'exécution comprend les congés payés et la période de préparation et est hors intempéries. Il est prévu une période de préparation de chantier de 24 jours ouvrés comprise dans le délai global d'exécution. La période de préparation démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec les différents titulaires suivant le planning prévisionnel joint au Dossier de consultation des entreprises (DCE) et dans les conditions prévues à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables à chaque lot. Critères de sélection des candidatures pour chaque lot: — conformité administrative: candidats n'entrant dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique, et en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; — capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Critères d'attribution: pour une raison technique liée à la limitation des caractères dans le présent avis d'appel public à la concurrence, les sous-critères d'attribution pour chaque lot n'ont pas pu être détaillés dans leur ensemble. En conséquence les candidats sont informés qu'ils devront se référer au règlement de consultation pour avoir connaissance des sous-critères dans leur ensemble sur lesquels l'offre sera jugée. documents à joindre à la candidature et à l'offre (en sus des éléments déjà mentionnés dans le présent avis d'appel public à la concurrence: se référer au règlement de la consultation. Les opérateurs économiques sont informés que les lots: 3,9,11,12,13,14,15,16 de l'opération de travaux seront passés en procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2º du code de la commande publique. Dématérialisation: l'ensemble des documents de la consultation sont consultables et téléchargeables à l'adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr sous la référence Da-21bg011. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis sera obligatoirement électronique à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionnée ci-avant. Toutefois, la signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt de l'offre. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation La transmission papier sera refusée par le pouvoir adjudicateur sauf «copie de sauvegarde» dans les conditions énumérées au règlement de consultation. Visite de site: aucune visite de site n'est prévue.

Informations complémentaires

Délai d'exécution: le délai de réalisation des travaux propres à chaque lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'ensemble de l'opération. Ce délai global d'exécution est fixé à 382 jours ouvrés pour l'exécution de l'ensemble des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai global d'exécution comprend les congés payés et la période de préparation et est hors intempéries. Il est prévu une période de préparation de chantier de 24 jours ouvrés comprise dans le délai global d'exécution. La période de préparation démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec les différents titulaires suivant le planning prévisionnel joint au Dossier de consultation des entreprises (DCE) et dans les conditions prévues à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables à chaque lot.

Critères de sélection des candidatures pour chaque lot:

— conformité administrative: candidats n'entrant dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique, et en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes.

Critères d'attribution: pour une raison technique liée à la limitation des caractères dans le présent avis d'appel public à la concurrence, les sous-critères d'attribution pour chaque lot n'ont pas pu être détaillés dans leur ensemble. En conséquence les candidats sont informés qu'ils devront se référer au règlement de consultation pour avoir connaissance des sous-critères dans leur ensemble sur lesquels l'offre sera jugée. documents à joindre à la candidature et à l'offre (en sus des éléments déjà mentionnés dans le présent avis d'appel public à la concurrence: se référer au règlement de la consultation. Les opérateurs économiques sont informés que les lots: 3,9,11,12,13,14,15,16 de l'opération de travaux seront passés en procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2º du code de la commande publique.

Dématérialisation: l'ensemble des documents de la consultation sont consultables et téléchargeables à l'adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr sous la référence Da-21bg011. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis sera obligatoirement électronique à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionnée ci-avant. Toutefois, la signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt de l'offre. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation La transmission papier sera refusée par le pouvoir adjudicateur sauf «copie de sauvegarde» dans les conditions énumérées au règlement de consultation. Visite de site: aucune visite de site n'est prévue.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Structure — gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Structure — gros œuvre.
Durée de l'accord: 382 jours
Description des options:

Conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer de nouveaux marchés qui seront exécutés par le titulaire initial et qui auront pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées par le présent marché. Ces nouveaux marchés pourront être conclus dans un délai de trois ans à compter de la date de notification du présent marché.

Intitulé du lot: Voiries et réseaux divers
Numéro du lot: 2
Brève description: Voiries et réseaux divers.
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture — étanchéité.
Intitulé du lot: Enveloppe, isolation, bardage bois
Numéro du lot: 5
Brève description: Enveloppe, isolation, bardage bois.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — mur rideau — serrurerie
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures — mur rideau — serrurerie.
Intitulé du lot: Électricité CFO/CFA
Numéro du lot: 7
Brève description: Électricité CFO/CFA.
Intitulé du lot: Chauffage ventilation — plomberie sanitaires
Numéro du lot: 8
Brève description: Chauffage ventilation — plomberie sanitaires.
Intitulé du lot: Cloison — faux plafond — menuiseries intérieures — agencement — signalétique
Numéro du lot: 10
Brève description: Cloison — faux plafond — menuiseries intérieures — agencement — signalétique.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés publics de même nature.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Pour chaque lot, Douaisis Agglo, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des clauses administratives particulières de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. L'entreprise qui se verra attribuer le marché, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. L'article 1.12 du cahier des clauses administratives particulières précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de cette action d'insertion.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-03-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère nº 2 — valeur technique de l'offre, décomposé comme suit:
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 1 — moyens techniques et matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux et prise en compte des contraintes du site et particularités du projet
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 2 — moyens humains et méthode de travail avec la maîtrise d'œuvre
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 3 — procédés d'exécution spécifiques liés au dôme
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 4 — procédés d'exécution spécifiques liés à la rampe
Sous-critère nº 5 — démarche environnementale et méthode respect chantier vert
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 3 — procédés d'exécution spécifiques liés aux réseaux et ouvrages enterrés
Sous-critère nº 4 — méthodologie de réalisation des travaux de terrassement et de revêtement de sol
Sous-critère nº 5 — qualité des matériaux
Sous-critère nº 6 — démarche environnementale et méthode respect chantier vert
Sous-critère nº 3 — procédés d'exécution spécifiques liés à l'étanchéité du dôme avec maintien de la sécurité collective
Sous-critère nº 4 — procédés d'exécution spécifiques liés à l'étanchéité de la rampe
Sous-critère nº 3 — procédés d'exécution spécifiques liés à la pose du bardage et du traitement des points singuliers
Sous-critère nº 4 — nature, provenance et niveau de performance des matériaux mis en œuvre et intégrations des exigences réglementaires liées à l'enveloppe du bâtiment
Critère nº 2 — valeur technique de l'offre décomposé comme suit:
Sous-critère nº 3 — méthodologie de réalisation des mains courantes, garde-corps zone public façades vitrées et brise soleil
Sous-critère nº 3 — qualité, nature, provenance des matériaux et matériels et niveau de performance des matériaux et équipements mis en œuvre, avec production des fiches techniques des matériels
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 4 — démarche environnementale et méthode respect chantier vert
Sous-critère nº 3 — qualité, nature et provenance des matériaux et matériels, fiches techniques des matériels et niveau de performance des matériaux et équipements mis en œuvre
Sous-critère nº 4 — mode opératoire pour l'approvisionnement des CTA et pour la pose des gaines en sous face de la coque de la salle immersive
Sous-critère nº 1 — moyens techniques et matériels pour la réalisation des travaux, prise en compte des contraintes de site et particularités projet,méthodologie de réalisation mobiliers et escaliers
Sous-critère nº 3 — qualité, nature et provenance des matériaux et notamment gamme des bois et stratifié
Sous-critère nº 4 — compréhension des mises en œuvre avec contraintes acoustiques

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics596280.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/ 🌏
Adresse Internet: https://marchespublics596280.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Critères de sélection des candidatures pour chaque lot:

— conformité administrative: candidats n'entrant dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique, et en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes.

Critères d'attribution: pour une raison technique liée à la limitation des caractères dans le présent avis d'appel public à la concurrence, les sous-critères d'attribution pour chaque lot n'ont pas pu être détaillés dans leur ensemble. En conséquence les candidats sont informés qu'ils devront se référer au règlement de consultation pour avoir connaissance des sous-critères dans leur ensemble sur lesquels l'offre sera jugée. documents à joindre à la candidature et à l'offre (en sus des éléments déjà mentionnés dans le présent avis d'appel public à la concurrence: se référer au règlement de la consultation. Les opérateurs économiques sont informés que les lots: 3,9,11,12,13,14,15,16 de l'opération de travaux seront passés en procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 2º du code de la commande publique.

Dématérialisation: l'ensemble des documents de la consultation sont consultables et téléchargeables à l'adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr sous la référence Da-21bg011. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis sera obligatoirement électronique à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionnée ci-avant. Toutefois, la signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt de l'offre. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation La transmission papier sera refusée par le pouvoir adjudicateur sauf «copie de sauvegarde» dans les conditions énumérées au règlement de consultation. Visite de site: aucune visite de site n'est prévue.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 031-076256 (2021-02-10)

Avis d'attribution de marché (2022-02-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: construction du Planétarium et de l'observatoire du Douaisis
Valeur totale du marché: 2613232.19 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: douaisis Agglo
Adresse postale: 746 rue Jean Perrin - zI de Douai Dorignies - bP no 300

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-22 📅
Date de publication: 2022-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 040-100410
Se réfère à l'avis: 2021/S 031-076256
Numéro JO-S: 40

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: structure - gros oeuvre
Description des options:

conformément à l'article R2122-7 du code de la Commande Publique, possibilité de passer de nouveaux marchés exécutés par le titulaire initial et ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées par le présent marché

Intitulé du lot: voiries et reseaux divers
couverture - eTANCHEITE
enveloppe, isolation, bardage bois
menuiseries exterieures - mur rideau - sERRURERIE
electricite cfo / cfa
chauffage ventilation - plomberie sanitaires
cloison - faux plafond - menuiseries interieures - aGENCEMENT - sIGNALETIQUE

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-30 📅
Nom: sas smac
Numéro d'enregistrement national: 682 040 837 016 38
Adresse postale: 1ère avenue ZI du Port fluvial
Commune postale: Santes
Code postal: 59211
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 416789.96 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-09-22 📅
Nom: nord france couverture
Numéro d'enregistrement national: 478 532 252 000 51
Adresse postale: 889 rue des Hauts de Sainghin
Commune postale: Sainghin-en-Melantois
Code postal: 59262
Valeur totale du marché: 153 000 EUR 💰
Nom: sam nord
Numéro d'enregistrement national: 807 669 734 000 20
Adresse postale: 4 avenue Saint-Pierre CS 10400
Commune postale: Wambrechies Cedex
Code postal: 59874
Valeur totale du marché: 944654.80 EUR 💰
Nom: sas daniel devred
Numéro d'enregistrement national: 345 311 559 000 24
Adresse postale: zac du Luc
Commune postale: Dechy
Code postal: 59187
Valeur totale du marché: 408862.43 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-10-21 📅
Nom: miroux sarl
Numéro d'enregistrement national: 472 502 871 000 40
Adresse postale: 240 Rue du Faubourg d'arras
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Valeur totale du marché: 685 925 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
1
2

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service Commande publique

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 040-100410 (2022-02-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (15)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (4)