Construction du Planétarium et de l'observatoire du Douaisis

Douaisis Agglo

Construction du Planétarium et de l'observatoire du Douaisis. La présente procédure concerne la relance des lots 1 «Structure-Gros œuvre», lot 2 «voiries et réseaux divers» et le lot 10 «Cloison — faux plafond — menuiseries intérieures» dont la procédure initiale a été déclarée sans suite pour cause d'infructuosité ainsi que le lancement des lots 17 «mobilier-agencement» et 18 «signalétique» issus d'un redécoupage du lot 10 susmentionné.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-05-18. L'appel d'offres a été publié le 2021-04-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Douaisis Agglo

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants › Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-04-15	Avis de marché
2022-02-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Numéro de référence: DA-21BG037
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Douaisis Agglo
Adresse postale: 746 rue Jean Perrin — ZI de Douai Dorignies — BP nº 300
Code postal: 59351
Commune postale: Douai
Contact
Adresse Internet: http://www.douaisis-agglo.com 🌏
Courrier électronique: marchespublics@douaisis-agglo.com 📧
URL des documents: https://marchespublics596280.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=520750&orgAcronyme=3C178 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-04-15 📅
Date limite de soumission: 2021-05-18 📅
Date de publication: 2021-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 076-193368
Se réfère à l'avis: 2021/S 031-076256
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires

Prestations supplémentaires éventuelles: Pour le lot 2: voiries et réseaux divers: les candidats devront obligatoirement proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non. Ces prestations supplémentaires sont les suivantes: — prestation supplémentaire éventuelle nº 1: cuve de récupération de l'eau pluviale; — prestation supplémentaire éventuelle nº 2: remplacement des bordures en pierre naturelle par bordure béton. Pour les autres lots: aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue. Délai d'exécution: le délai de réalisation des travaux propres à chaque lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'ensemble de l'opération. Ce délai global d'exécution est fixé à 382 jours ouvrés pour l'exécution de l'ensemble des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai global d'exécution comprend les congés payés et la période de préparation et est hors intempéries. Il est prévu une période de préparation de chantier de 24 jours ouvrés comprise dans le délai global d'exécution. La période de préparation démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec les différents titulaires suivant le planning prévisionnel joint au Dossier de consultation des entreprises (DCE) et dans les conditions prévues à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables à chaque lot. Documents à remettre au titre de la candidature et de l'offre: cf. article 6 du règlement de la consultation. Critères de sélection des candidatures pour chaque lot: conformité administrative: candidats n'entrant dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Dématérialisation: l'ensemble des documents de la consultation sont consultables et téléchargeables à l'adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr sous la référence Da-21bg037. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis sera obligatoirement électronique à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionnée ci-avant. Toutefois, la signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt de l'offre. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation. La transmission papier sera refusée par le pouvoir adjudicateur sauf «copie de sauvegarde» dans les conditions énumérées au règlement de consultation. Critères de sélection des offres: pour une raison technique liée à la limitation des caractères au sein du présent avis d'appel public à la concurrence, les sous-critères du critère nº 2 «Valeur technique» pour chaque lot n'ont pas pu être détaillés dans leur ensemble. En conséquence, les candidats sont informés qu'ils devront se référer à l'article 9.2 du règlement de la consultation pour avoir connaissance du détail des sous-critères sur lesquels l'offre sera jugée.

Informations complémentaires

Prestations supplémentaires éventuelles:

Pour le lot 2: voiries et réseaux divers: les candidats devront obligatoirement proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non. Ces prestations supplémentaires sont les suivantes:

— prestation supplémentaire éventuelle nº 1: cuve de récupération de l'eau pluviale;

— prestation supplémentaire éventuelle nº 2: remplacement des bordures en pierre naturelle par bordure béton.

Pour les autres lots: aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue.

Délai d'exécution: le délai de réalisation des travaux propres à chaque lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'ensemble de l'opération. Ce délai global d'exécution est fixé à 382 jours ouvrés pour l'exécution de l'ensemble des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai global d'exécution comprend les congés payés et la période de préparation et est hors intempéries. Il est prévu une période de préparation de chantier de 24 jours ouvrés comprise dans le délai global d'exécution. La période de préparation démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec les différents titulaires suivant le planning prévisionnel joint au Dossier de consultation des entreprises (DCE) et dans les conditions prévues à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables à chaque lot. Documents à remettre au titre de la candidature et de l'offre: cf. article 6 du règlement de la consultation.

Critères de sélection des candidatures pour chaque lot: conformité administrative: candidats n'entrant dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Dématérialisation: l'ensemble des documents de la consultation sont consultables et téléchargeables à l'adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr sous la référence Da-21bg037. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis sera obligatoirement électronique à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionnée ci-avant. Toutefois, la signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt de l'offre. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation. La transmission papier sera refusée par le pouvoir adjudicateur sauf «copie de sauvegarde» dans les conditions énumérées au règlement de consultation. Critères de sélection des offres: pour une raison technique liée à la limitation des caractères au sein du présent avis d'appel public à la concurrence, les sous-critères du critère nº 2 «Valeur technique» pour chaque lot n'ont pas pu être détaillés dans leur ensemble. En conséquence, les candidats sont informés qu'ils devront se référer à l'article 9.2 du règlement de la consultation pour avoir connaissance du détail des sous-critères sur lesquels l'offre sera jugée.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Structure — gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Structure — gros œuvre.
Durée de l'accord: 382 jours
Description des options:

Conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer de nouveaux marchés qui seront exécutés par le titulaire initial et qui auront pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées par le présent marché. Ces nouveaux marchés pourront être conclus dans un délai de trois ans à compter de la date de notification du présent marché.

Intitulé du lot: Voiries et réseaux divers
Numéro du lot: 2
Brève description: Voiries et réseaux divers.
Intitulé du lot: Cloison — faux plafond — menuiseries intérieures
Numéro du lot: 10
Brève description: Cloison — faux plafond — menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Mobilier — agencement
Numéro du lot: 17
Brève description: Mobilier — agencement.
Intitulé du lot: Signalétique
Numéro du lot: 18
Brève description: Signalétique.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— la lettre de candidature en cas de groupement;

— une attestation sur l'honneur du candidat déclarant:

—— qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique;

—— être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés publics de même nature.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Pour les lots 1, 2 et 10, Douaisis Agglo, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des clauses administratives particulières de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. L'entreprise qui se verra attribuer le marché, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. L'article 1.12 du CCAP précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de cette action d'insertion. Douaisis agglo, a mis en place un dispositif d'accompagnement pour faciliter la mise en œuvre de la clause d'insertion. Ce dispositif est identifié à l'article 1.12 du CCAP.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-05-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère nº 2 — Valeur technique de l'offre décomposé comme suit
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 1 — Moyens techniques et matériels
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 2 — Moyens humains et méthode de travail avec la maîtrise d'œuvre
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 3 — Procédés d'exécution spécifiques liés au dôme
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 4 — Procédés d'exécution spécifiques liés à la rampe
Sous-critère nº 5 — Démarche environnementale et méthode respect chantier vert
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Sous-critère nº 3 — Procédés d'exécution spécifiques liés aux réseaux et ouvrages enterrés
Sous-critère nº 4 — Méthodologie de réalisation
Sous-critère nº 5 — Qualité des matériaux
Sous-critère nº 6 — Démarche environnementale et méthode respect chantier vert
Sous-critère nº 3 — Qualité, nature et provenance des matériaux
Sous-critère nº 4 — Compréhension des mises en œuvre avec contraintes acoustiques
Sous-critère nº 3 — Qualité, nature et provenance des matériaux et notamment gamme des bois et stratifié
Sous-critère nº 4 — Compréhension des mises en œuvre des mobiliers dans les espaces publics (borne accueil/mobiliers boutique)
Sous-critère nº 4 — Compréhension des mises en œuvre notamment des murs répertoires et modalités de façonnage des éléments

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics596280.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Prestations supplémentaires éventuelles:

Pour le lot 2: voiries et réseaux divers: les candidats devront obligatoirement proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non. Ces prestations supplémentaires sont les suivantes:

— prestation supplémentaire éventuelle nº 1: cuve de récupération de l'eau pluviale;

— prestation supplémentaire éventuelle nº 2: remplacement des bordures en pierre naturelle par bordure béton.

Pour les autres lots: aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue.

Délai d'exécution: le délai de réalisation des travaux propres à chaque lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'ensemble de l'opération. Ce délai global d'exécution est fixé à 382 jours ouvrés pour l'exécution de l'ensemble des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai global d'exécution comprend les congés payés et la période de préparation et est hors intempéries. Il est prévu une période de préparation de chantier de 24 jours ouvrés comprise dans le délai global d'exécution. La période de préparation démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation. Ce calendrier sera établi en concertation avec les différents titulaires suivant le planning prévisionnel joint au Dossier de consultation des entreprises (DCE) et dans les conditions prévues à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables à chaque lot. Documents à remettre au titre de la candidature et de l'offre: cf. article 6 du règlement de la consultation.

Critères de sélection des candidatures pour chaque lot: conformité administrative: candidats n'entrant dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Dématérialisation: l'ensemble des documents de la consultation sont consultables et téléchargeables à l'adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr sous la référence Da-21bg037. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis sera obligatoirement électronique à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionnée ci-avant. Toutefois, la signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt de l'offre. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation. La transmission papier sera refusée par le pouvoir adjudicateur sauf «copie de sauvegarde» dans les conditions énumérées au règlement de consultation. Critères de sélection des offres: pour une raison technique liée à la limitation des caractères au sein du présent avis d'appel public à la concurrence, les sous-critères du critère nº 2 «Valeur technique» pour chaque lot n'ont pas pu être détaillés dans leur ensemble. En conséquence, les candidats sont informés qu'ils devront se référer à l'article 9.2 du règlement de la consultation pour avoir connaissance du détail des sous-critères sur lesquels l'offre sera jugée.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 076-193368 (2021-04-15)

Avis d'attribution de marché (2022-02-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: construction du Planétarium et de l'observatoire du Douaisis
Valeur totale du marché: 3806698.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: douaisis Agglo
Adresse postale: 746 rue Jean Perrin - zI de Douai Dorignies - bP no 300

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-22 📅
Date de publication: 2022-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 040-100407
Se réfère à l'avis: 2021/S 076-193368
Numéro JO-S: 40

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: structure - gros oeuvre
Description des options:

conformément à l'article R2122-7 du code de la Commande Publique, possibilité de passer de nouveaux marchés exécutés par le titulaire initial et ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées par le présent marché

Intitulé du lot: voiries et reseaux divers
Brève description: construction d'un Planétarium et d'un Observatoire du Douaisis
Intitulé du lot: cloison - faux plafond - menuiseries interieures
mobilier-agencement
signaletique

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-13 📅
Nom: demathieu et bard construction nord
Numéro d'enregistrement national: 487 734 394 000 25
Adresse postale: zi de la pilaterie rue de la couture
Commune postale: Marcq-en-Baroeul
Code postal: 59704
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 2 430 850 EUR 💰
Nom: sas entreprise jean lefebvre nord
Numéro d'enregistrement national: 404 164 014 000 56
Adresse postale: 380 rue Jean Perrin ZI Douai Dorignies BP 525
Commune postale: Douai
Code postal: 59505
Valeur totale du marché: 662308.05 EUR 💰
Nom: spie batignolles nord
Numéro d'enregistrement national: 349 026 955 003 60
Adresse postale: rue du Mont de Templemars CS 213
Commune postale: Seclin
Code postal: 59472
Nom: icoustic
Numéro d'enregistrement national: 812 917 052 000 35
Adresse postale: 1 Avenue Marne et Gondoire
Commune postale: Bussy-Saint-Martin
Code postal: 77600
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 512523.09 EUR 💰
Nom: sas sdi
Numéro d'enregistrement national: 442 905 055 000 20
Adresse postale: 66 rue Gabriel Péri CS 50041
Commune postale: Haubourdin
Code postal: 59481
Valeur totale du marché: 180327.46 EUR 💰
Nom: idp agencement
Numéro d'enregistrement national: 341 942 068 000 22
Adresse postale: 21 rue Louis Armand
Commune postale: Tourcoing
Code postal: 59200
Valeur totale du marché: 20 690 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
3
1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service Commande publique

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 040-100407 (2022-02-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (8)