Construction de 47 logements dont 24 logements construits dans le cadre de l’ANRU résidence «Le Ter» à Plœmeur
Bretagne Sud Habitat
Construction de 47 logements dont 24 logements construits dans le cadre de l’ANRU résidence «Le Ter» à Plœmeur.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-06-16. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-05.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • ACM
- • AN ORIANT GROUP
- • Atlantic Paysages
- • ATS COURIO
- • Barros Façades
- • Bihannic
- • COULEURS SAFIR
- • Le Beux
- • LE TEUFF ELECTRICITE
- • LG METALLERIE
- • Orona Ouest Nord
- • Pigeon Bretagne Sud
- • Rault Maurice
- • SRB construction
- • Matériaux de bâtiment › Peintures et revêtements muraux
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Structures de construction diverses › Cloisons
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
- • Travaux de plomberie › Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-05-05 | Avis de marché |
| 2021-10-04 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-05-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 21S0044
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Cloisons 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Morbihan 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Bretagne Sud Habitat
Adresse postale: 6 avenue Edgar Degas, CS 62291
Code postal: 56008
Commune postale: Vannes
Contact
Adresse Internet: http://www.bretagne-sud-habitat.fr 🌏
Courrier électronique: marches@bretagne-sud-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 297438200 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-05 📅
Date limite de soumission: 2021-06-16 📅
Date de publication: 2021-05-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 090-232063
Numéro JO-S: 90
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: Enduits extérieurs
Numéro du lot: 2
Brève description: Enduits extérieurs.
Intitulé du lot: Ossature — bardage bois
Numéro du lot: 3
Brève description: Ossature — bardage bois.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiseries alu — fermetures
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries alu — fermetures.
Intitulé du lot: Métallerie — porte de garage commune
Numéro du lot: 6
Brève description: Métallerie — porte de garage commune.
Intitulé du lot: Cloisons sèches — plafonds — isolation
Numéro du lot: 7
Brève description: Cloisons sèches — plafonds — isolation.
Intitulé du lot: Menuiseries bois
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries bois.
Intitulé du lot: Revêtements de sols — faïence
Numéro du lot: 9
Brève description: Revêtements de sols — faïence.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation
Numéro du lot: 11
Brève description: Plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation.
Intitulé du lot: Électricité — courants faibles
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité — courants faibles.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 13
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Terrassement — voirie — réseaux
Numéro du lot: 14
Brève description: Terrassement — voirie — réseaux.
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 15
Brève description: Aménagements paysagers.
Intitulé du lot: Installation de chantier
Numéro du lot: 16
Brève description: Installation de chantier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 13:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Organisation et gestion de chantier
Optimisation du délai d’exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Service après-vente de l’entreprise et gestion de la garantie de parfait achèvement
Prix (pondération): 70
Critère de qualité (pondération): 15
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 275 600 047
Autre type de pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Commune postale: Rennes
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://www.ta-rennes.juradm.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2021/S 090-232063 (2021-05-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 21S0044
Brève description:
Construction de 47 logements dont 24 logements construits dans le cadre de l’ANRU résidence «Le Ter» à Plœmeur.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Cloisons 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Morbihan 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Bretagne Sud Habitat
Adresse postale: 6 avenue Edgar Degas, CS 62291
Code postal: 56008
Commune postale: Vannes
Contact
Adresse Internet: http://www.bretagne-sud-habitat.fr 🌏
Courrier électronique: marches@bretagne-sud-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 297438200 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-05 📅
Date limite de soumission: 2021-06-16 📅
Date de publication: 2021-05-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 090-232063
Numéro JO-S: 90
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: Enduits extérieurs
Numéro du lot: 2
Brève description: Enduits extérieurs.
Intitulé du lot: Ossature — bardage bois
Numéro du lot: 3
Brève description: Ossature — bardage bois.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiseries alu — fermetures
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries alu — fermetures.
Intitulé du lot: Métallerie — porte de garage commune
Numéro du lot: 6
Brève description: Métallerie — porte de garage commune.
Intitulé du lot: Cloisons sèches — plafonds — isolation
Numéro du lot: 7
Brève description: Cloisons sèches — plafonds — isolation.
Intitulé du lot: Menuiseries bois
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries bois.
Intitulé du lot: Revêtements de sols — faïence
Numéro du lot: 9
Brève description: Revêtements de sols — faïence.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation
Numéro du lot: 11
Brève description: Plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation.
Intitulé du lot: Électricité — courants faibles
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité — courants faibles.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 13
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Terrassement — voirie — réseaux
Numéro du lot: 14
Brève description: Terrassement — voirie — réseaux.
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 15
Brève description: Aménagements paysagers.
Intitulé du lot: Installation de chantier
Numéro du lot: 16
Brève description: Installation de chantier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
La présente consultation comporte une clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi.
Ce dispositif consiste à réserver, dans le cadre de l’exécution du marché, une partie du temps de travail nécessaire à la réalisation de la prestation au bénéfice des publics prioritaires ci-après mentionnés. Dans ce cadre, l'entreprise choisie, doit pour l'exécution du marché, intégrer dans son offre une action d'insertion en vue de l'accès ou du retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 13:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Organisation et gestion de chantier
Optimisation du délai d’exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Service après-vente de l’entreprise et gestion de la garantie de parfait achèvement
Prix (pondération): 70
Critère de qualité (pondération): 15
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 275 600 047
Autre type de pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/entreprise 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Commune postale: Rennes
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://www.ta-rennes.juradm.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
La procédure du référé précontractuel prévue à l'article L. 551-1 du code de justice administrative peut être mis en œuvre avant la signature du marché.
La procédure de référé contractuel administratif, prévue aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative peut être mise en œuvre sauf introduction préalable d’un référé précontractuel.
Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative).
Avis d'attribution de marché (2021-10-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Bretagne sud habitat
Adresse postale: 6 Avenue Edgar Degas, CS 62291
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-04 📅
Date de publication: 2021-10-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 196-507351
Se réfère à l'avis: 2021/S 090-232063
Numéro JO-S: 196
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros œuvre
Brève description: gros œuvre
Intitulé du lot: enduits extérieurs
Brève description: enduits extérieurs
Intitulé du lot: ossature - bardage bois
Brève description: ossature - bardage bois
Intitulé du lot: étanchéité
Brève description: étanchéité
Intitulé du lot: menuiseries Alu - fermetures
Brève description: menuiseries Alu - fermetures
Intitulé du lot: métallerie –porte de garage commune
Brève description: métallerie –porte de garage commune
Intitulé du lot: cloisons sèches – plafonds - isolation
Brève description: cloisons sèches – plafonds - isolation
Intitulé du lot: menuiseries bois
Brève description: menuiseries bois
Intitulé du lot: revêtements de sols- faïence
Brève description: revêtements de sols- faïence
Intitulé du lot: peinture
Brève description: peinture
Intitulé du lot: plomberie – sanitaires – chauffage - ventilation
Brève description: plomberie – sanitaires – chauffage - ventilation
Intitulé du lot: électricité - courants faibles
Brève description: électricité - courants faibles
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: ascenseur
Intitulé du lot: terrassement – voirie - réseaux
Brève description: terrassement – voirie - réseaux
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description: aménagements paysagers
Intitulé du lot: installation de chantier
Brève description: installation de chantier
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-20 📅
Nom: Srb construction
Numéro d'enregistrement national: 51110652800025
Commune postale: Hennebont
Code postal: 56700
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 1 610 000 EUR 💰
Nom: Barros facades
Numéro d'enregistrement national: 53877555200044
Commune postale: Caudan
Code postal: 56850
Valeur totale du marché: 97 998 EUR 💰
Nom: Acm
Numéro d'enregistrement national: 38898627500021
Commune postale: Quistinic
Code postal: 56310
Valeur totale du marché: 137 396 EUR 💰
Nom: Bihannic
Numéro d'enregistrement national: 30714556500023
Commune postale: Brest
Code postal: 29200
Pays: Finistère 🏙️
Valeur totale du marché: 235 320 EUR 💰
Nom: Le beux
Numéro d'enregistrement national: 32396040100012
Commune postale: Lorient
Code postal: 56100
Valeur totale du marché: 231451.73 EUR 💰
Nom: Lg metallerie
Numéro d'enregistrement national: 80386866000017
Valeur totale du marché: 194 356 EUR 💰
Nom: Rault maurice
Numéro d'enregistrement national: 3311423800020
Commune postale: Rohan
Code postal: 56580
Valeur totale du marché: 188 899 EUR 💰
167 762 EUR 💰
Nom: An oriant group
Numéro d'enregistrement national: 80803588500025
Valeur totale du marché: 232 447 EUR 💰
Nom: Couleurs safir
Numéro d'enregistrement national: 82225518800010
Commune postale: Landevant
Code postal: 56690
Valeur totale du marché: 220 730 EUR 💰
Nom: Ats courio
Numéro d'enregistrement national: 40352554600020
Valeur totale du marché: 210 229 EUR 💰
Nom: Le teuff electricite
Numéro d'enregistrement national: 38185633500033
Commune postale: Lanester
Code postal: 56600
Valeur totale du marché: 257 125 EUR 💰
Nom: Orona ouest nord
Numéro d'enregistrement national: 41467271700033
Commune postale: La meziere
Code postal: 35520
Pays: Ille-et-Vilaine 🏙️
Valeur totale du marché: 49 300 EUR 💰
Nom: Pigeon bretagne sud
Numéro d'enregistrement national: 51244953900026
Valeur totale du marché: 187 498 EUR 💰
Nom: Atlantic paysages
Numéro d'enregistrement national: 37833478300032
Commune postale: Auray
Code postal: 56400
Valeur totale du marché: 47 840 EUR 💰
81 600 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
1
2
3
5
4
7
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Office Public de l'Habitat
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2021/S 196-507351 (2021-10-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 47 logements dont 24 logements construits dans le cadre de l’ANRU Résidence « Le Ter » à PLOEMEUR
Valeur totale du marché: 4 519 661 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Bretagne sud habitat
Adresse postale: 6 Avenue Edgar Degas, CS 62291
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-04 📅
Date de publication: 2021-10-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 196-507351
Se réfère à l'avis: 2021/S 090-232063
Numéro JO-S: 196
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros œuvre
Brève description: gros œuvre
Intitulé du lot: enduits extérieurs
Brève description: enduits extérieurs
Intitulé du lot: ossature - bardage bois
Brève description: ossature - bardage bois
Intitulé du lot: étanchéité
Brève description: étanchéité
Intitulé du lot: menuiseries Alu - fermetures
Brève description: menuiseries Alu - fermetures
Intitulé du lot: métallerie –porte de garage commune
Brève description: métallerie –porte de garage commune
Intitulé du lot: cloisons sèches – plafonds - isolation
Brève description: cloisons sèches – plafonds - isolation
Intitulé du lot: menuiseries bois
Brève description: menuiseries bois
Intitulé du lot: revêtements de sols- faïence
Brève description: revêtements de sols- faïence
Intitulé du lot: peinture
Brève description: peinture
Intitulé du lot: plomberie – sanitaires – chauffage - ventilation
Brève description: plomberie – sanitaires – chauffage - ventilation
Intitulé du lot: électricité - courants faibles
Brève description: électricité - courants faibles
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: ascenseur
Intitulé du lot: terrassement – voirie - réseaux
Brève description: terrassement – voirie - réseaux
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description: aménagements paysagers
Intitulé du lot: installation de chantier
Brève description: installation de chantier
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-20 📅
Nom: Srb construction
Numéro d'enregistrement national: 51110652800025
Commune postale: Hennebont
Code postal: 56700
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 1 610 000 EUR 💰
Nom: Barros facades
Numéro d'enregistrement national: 53877555200044
Commune postale: Caudan
Code postal: 56850
Valeur totale du marché: 97 998 EUR 💰
Nom: Acm
Numéro d'enregistrement national: 38898627500021
Commune postale: Quistinic
Code postal: 56310
Valeur totale du marché: 137 396 EUR 💰
Nom: Bihannic
Numéro d'enregistrement national: 30714556500023
Commune postale: Brest
Code postal: 29200
Pays: Finistère 🏙️
Valeur totale du marché: 235 320 EUR 💰
Nom: Le beux
Numéro d'enregistrement national: 32396040100012
Commune postale: Lorient
Code postal: 56100
Valeur totale du marché: 231451.73 EUR 💰
Nom: Lg metallerie
Numéro d'enregistrement national: 80386866000017
Valeur totale du marché: 194 356 EUR 💰
Nom: Rault maurice
Numéro d'enregistrement national: 3311423800020
Commune postale: Rohan
Code postal: 56580
Valeur totale du marché: 188 899 EUR 💰
167 762 EUR 💰
Nom: An oriant group
Numéro d'enregistrement national: 80803588500025
Valeur totale du marché: 232 447 EUR 💰
Nom: Couleurs safir
Numéro d'enregistrement national: 82225518800010
Commune postale: Landevant
Code postal: 56690
Valeur totale du marché: 220 730 EUR 💰
Nom: Ats courio
Numéro d'enregistrement national: 40352554600020
Valeur totale du marché: 210 229 EUR 💰
Nom: Le teuff electricite
Numéro d'enregistrement national: 38185633500033
Commune postale: Lanester
Code postal: 56600
Valeur totale du marché: 257 125 EUR 💰
Nom: Orona ouest nord
Numéro d'enregistrement national: 41467271700033
Commune postale: La meziere
Code postal: 35520
Pays: Ille-et-Vilaine 🏙️
Valeur totale du marché: 49 300 EUR 💰
Nom: Pigeon bretagne sud
Numéro d'enregistrement national: 51244953900026
Valeur totale du marché: 187 498 EUR 💰
Nom: Atlantic paysages
Numéro d'enregistrement national: 37833478300032
Commune postale: Auray
Code postal: 56400
Valeur totale du marché: 47 840 EUR 💰
81 600 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
1
2
3
5
4
7
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Office Public de l'Habitat
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
La procédure du référé précontractuel prévue à l'article L. 551-1 du code de justice administrative peut être mis en œuvre avant la signature du marché. La procédure de référé contractuel administratif, prévue aux articles L.551-13 à L.551-23 du Code de justice administrative peut être mise en œuvre sauf introduction préalable d’un référé précontractuel. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L 521-1 du Code de justice administrative).
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)