AO nº 2170R – Construction de 186 logements, locaux d’activité et parking en entreprise générale, îlots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 Bordeaux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-05-18.
L'appel d'offres a été publié le 2021-04-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-04-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Vilogia SA HLM
Adresse postale: 74 rue Jean Jaures, CS 10430
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq Cedex
Code postal: 59664
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 557350936📞
Courrier électronique: stephan.guillot@vilogia.fr📧
Région: Nord🏙️
URL: www.vilogia.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://espace-fournisseur.vilogia.fr/🌏 Communication
URL des documents: www.vilogia.fr🌏
URL de participation: www.vilogia.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sa hlm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction de 186 logements, locaux d’activité et parking en entreprise générale, îlots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 Bordeaux
AO 2170R”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“AO nº 2170R – Construction de 186 logements, locaux d’activité et parking en entreprise générale, îlots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 Bordeaux.”
Brève description
AO nº 2170R – Construction de 186 logements, locaux d’activité et parking en entreprise générale, îlots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 Bordeaux.
1️⃣
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Description du marché: Entreprise générale TCE.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Durée du marché ou délai d’exécution: 24 mois.
Ordre de service prévisionnel: septembre 2021.
Conditions relatives au marché: les candidats peuvent se...”
Liste et brève description des conditions
Durée du marché ou délai d’exécution: 24 mois.
Ordre de service prévisionnel: septembre 2021.
Conditions relatives au marché: les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Dossier de consultation: consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site www.vilogia.fr — espace fournisseur, rubrique nos appels d’offres.
Conditions d’envoi: transmission des réponses par voie électronique via notre site www.vilogia.fr
Insertion professionnelle: l’exécution du marché comprend une action d’insertion professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi, habitant en zone urbaine sensible.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Dossier de candidature: les candidats produiront, à l’appui de leur candidature:
— les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation...”
Liste et brève description des critères de sélection
Dossier de candidature: les candidats produiront, à l’appui de leur candidature:
— les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières;
— les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de trois mois, il est invité à le remettre dès la candidature;
— la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire;
— une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L. 423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L. 227-10 et suivants du code de commerce, et/ou des articles L. 612-5 du code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles L. 2141-1 et suivants, L. 2141-7 et suivants de l’ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018, que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales;
— la fiche Candidature à compléter obligatoirement et à retourner au format excel.
Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. À partir de 50 % de dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de rejeter la candidature.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Allotissement: les travaux font l'objet d’un lot unique entreprise générale TCE.
Argumentaire: la complexité du site et de ses accès avec la concomitance de...”
Conditions d'exécution du contrat
Allotissement: les travaux font l'objet d’un lot unique entreprise générale TCE.
Argumentaire: la complexité du site et de ses accès avec la concomitance de deux autres maîtrises d’ouvrage nécessite une gestion exemplaire ne pouvant être réalisée que par une entreprise générale. D’autre part, la réalisation simultanée de trois bâtiments impliquera des interfaces chantiers (girations de grues, livraisons de matériaux, etc.) complexes étant donné l’exiguïté du site et ses accès restreints.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-05-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2021-05-18
12:01 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 077-195991 (2021-04-16)
Avis d'attribution de marché (2021-11-22) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Vilogia sa d'hlm
Adresse postale: 74 rue Jean Jaurès - CS 10430
Commune postale: Villeneuve d'Ascq Cedex
Personne de contact: Aurélie ROY
Téléphone: +33 172754962📞
Courrier électronique: aurelie.roy@vilogia.fr📧
URL: http://espace-fournisseur.vilogia.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction de 186 logements, locaux d'activité et parking en entreprise générale, ilots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 BORDEAUX
AO 2170R”
Brève description:
“Construction d’un ensemble immobilier de 186 logements, locaux d’activité et parking sur les ilots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100...”
Brève description
Construction d’un ensemble immobilier de 186 logements, locaux d’activité et parking sur les ilots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 BORDEAUX.
Programme mixte (locatif, accession, résidence Izidom, volumes capables, locaux d’activité et parkings) répartis sur 3 bâtiments (un bâtiment de 142 logements + 2000 m² de volumes artisanaux + 2 niveaux de parking au R+1 et R+2 sur l’ilot E2 ; un bâtiment de 20 logements locatifs sur pilotis et un bâtiment de 24 logements en volumes capables sur l’ilot B9).
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 27567425.34 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Bordeaux
Description du marché:
“Construction d’un ensemble immobilier de 186 logements, locaux d’activité et parking sur les ilots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100...”
Description du marché
Construction d’un ensemble immobilier de 186 logements, locaux d’activité et parking sur les ilots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 BORDEAUX.
Programme mixte (locatif, accession, résidence Izidom, volumes capables, locaux d’activité et parkings) répartis sur 3 bâtiments (un bâtiment de 142 logements + 2000 m² de volumes artisanaux + 2 niveaux de parking au R+1 et R+2 sur l’ilot E2 ; un bâtiment de 20 logements locatifs sur pilotis et un bâtiment de 24 logements en volumes capables sur l’ilot B9).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Prix (pondération): 60
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 077-195991
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: A/CN/2021 018
Titre:
“Construction d’un ensemble immobilier de 186 logements, locaux d’activité et parking sur les ilots E2 et B9 rue des Queyries quartier Brazza 33100 BORDEAUX”
Date de conclusion du contrat: 2021-11-03 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Societe construction et travaux publics
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Région: Haute-Garonne🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 27567425.34 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Lille
Adresse postale: 13 Avenue du Peuple Belge
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les tiers justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les tiers justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis : Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA auprès du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 Avenue du Peuple Belge, 59800 Lille.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de Grande Instance de Lille
Adresse postale: 13 Avenue du Peuple Belge
Source: OJS 2021/S 230-602252 (2021-11-22)