Accord-cadre de travaux d'entretien courant, de rénovation et de réparation des bâtiments de Valence Romans Habitat
Valence Romans Habitat
Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux d'entretien courant, de rénovation et de réparation des bâtiments de Valence Romans Habitat. Lot Peinture et nettoyage.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-06-04. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-03.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services de nettoyage et d'hygiène › Services de nettoyage
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
- • Rhône-Alpes › Drôme
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-05-03 | Avis de marché |
| 2021-07-16 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Numéro de référence: 21ft-Sa-0506-I
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture 📦
Services de nettoyage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Auvergne-Rhône-Alpes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Valence Romans Habitat
Adresse postale: 3 rue Rossini
Code postal: 26000
Commune postale: Valence
Contact
Adresse Internet: http://valenceromanshabitat.fr 🌏
Courrier électronique: a.despesse@valenceromanshabitat.fr 📧
Téléphone: +33 475825400 📞
Fax: +33 475825401 📠
URL des documents: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 🌏
URL pour la participation: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-03 📅
Date limite de soumission: 2021-06-04 📅
Date de publication: 2021-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 089-226883
Numéro JO-S: 89
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Peintures — sols — carrelage Valence Est
Numéro du lot: 3.1
Brève description: Sans minimum ni maximum.
Durée de l'accord: 6 mois
Description des renouvellements:
Numéro du lot: 9.1
Intitulé du lot: Nettoyage Valence Centre & Valence Sud
Numéro du lot: 9.2
Brève description: Sans minimum ni maximum.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Lieu: Valence Romans Habitat.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 25
Prix (pondération): 45
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 27260004000013
Contact
URL des documents: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 089-226883 (2021-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Numéro de référence: 21ft-Sa-0506-I
Brève description:
Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux d'entretien courant, de rénovation et de réparation des bâtiments de Valence Romans Habitat. Lot Peinture et nettoyage.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture 📦
Services de nettoyage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Auvergne-Rhône-Alpes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Valence Romans Habitat
Adresse postale: 3 rue Rossini
Code postal: 26000
Commune postale: Valence
Contact
Adresse Internet: http://valenceromanshabitat.fr 🌏
Courrier électronique: a.despesse@valenceromanshabitat.fr 📧
Téléphone: +33 475825400 📞
Fax: +33 475825401 📠
URL des documents: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 🌏
URL pour la participation: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-03 📅
Date limite de soumission: 2021-06-04 📅
Date de publication: 2021-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 089-226883
Numéro JO-S: 89
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Peintures — sols — carrelage Valence Est
Numéro du lot: 3.1
Brève description: Sans minimum ni maximum.
Durée de l'accord: 6 mois
Description des renouvellements:
La durée de l'accord-cadre est fixée à six mois à compter de sa date de notification, renouvelable deux fois douze mois.
Intitulé du lot: Nettoyage Valence Est & Valence Nord
Numéro du lot: 9.1
Intitulé du lot: Nettoyage Valence Centre & Valence Sud
Numéro du lot: 9.2
Brève description: Sans minimum ni maximum.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Lieu: Valence Romans Habitat.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 25
Prix (pondération): 45
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 27260004000013
Contact
URL des documents: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
La durée de l'accord-cadre est fixée à six mois à compter de sa date de notification, renouvelable deux fois douze mois.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 089-226883 (2021-05-03)
Avis d'attribution de marché (2021-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-16 📅
Date de publication: 2021-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 139-368914
Se réfère à l'avis: 2021/S 089-226883
Numéro JO-S: 139
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Sans mini sans maxi.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-25 📅
Nom: BL26
Adresse postale: 28 rue Paul Henri Spaak
Commune postale: Valence
Code postal: 26000
Pays: France 🇫🇷
Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 150 000 EUR 💰
Nom: Entreprise Choumane
Adresse postale: 32 bis avenue Jean Jaurès
Commune postale: Fontaine
Code postal: 38600
Pays: Isère 🏙️
Valeur totale du marché: 95 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
Source: OJS 2021/S 139-368914 (2021-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux d'entretien courant, de rénovation et de réparation des bâtiments de Valence Romans Habitat. Lot «Peinture et nettoyage».
Valeur totale du marché: 340 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-16 📅
Date de publication: 2021-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 139-368914
Se réfère à l'avis: 2021/S 089-226883
Numéro JO-S: 139
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Sans mini sans maxi.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-25 📅
Nom: BL26
Adresse postale: 28 rue Paul Henri Spaak
Commune postale: Valence
Code postal: 26000
Pays: France 🇫🇷
Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 150 000 EUR 💰
Nom: Entreprise Choumane
Adresse postale: 32 bis avenue Jean Jaurès
Commune postale: Fontaine
Code postal: 38600
Pays: Isère 🏙️
Valeur totale du marché: 95 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
Source: OJS 2021/S 139-368914 (2021-07-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)