La présente consultation concerne la gestion logistique chantier et la gestion des accès communs du secteur Austerlitz Gare. L'adjudicateur souhaite s'équiper d'un système collaboratif numérique de gestion des livraisons et de personnel sur site pour assurer la fluidité des circulations.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-03-26.
L'appel d'offres a été publié le 2021-02-16.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la gestion logistique chantier et la gestion des accès au secteur Austerlitz Gare
Dic AG”
Produits/services: Services de gardiennage📦
Brève description:
“La présente consultation concerne la gestion logistique chantier et la gestion des accès communs du secteur Austerlitz Gare. L'adjudicateur souhaite...”
Brève description
La présente consultation concerne la gestion logistique chantier et la gestion des accès communs du secteur Austerlitz Gare. L'adjudicateur souhaite s'équiper d'un système collaboratif numérique de gestion des livraisons et de personnel sur site pour assurer la fluidité des circulations.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de gardiennage📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“— mission 1: fourniture et mise en place d'une solution hardware et software (matériels et logiciels) permettant la gestion des livraisons et des accès...”
Description du marché
— mission 1: fourniture et mise en place d'une solution hardware et software (matériels et logiciels) permettant la gestion des livraisons et des accès communs;
— mission 2: mise en place de personnel dédié à la gestion de l'outil digital de planification des livraisons et à la gestion des accès communs sur site;
— mission 3: fourniture des locaux communs
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre est reconductible tacitement trois (3) fois un (1) an sans pouvoir excéder quatre ans.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Voir règlement de la consultation.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Voir règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Voir règlement de la consultation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-26
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-26
14:00 📅
“Le marché est à prix unitaires. Les prix sont révisables. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché n'est pas alloti, pour les raisons...”
Le marché est à prix unitaires. Les prix sont révisables. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché n'est pas alloti, pour les raisons suivantes: les prestations prévues au présent marché sont indissociables pour permettre une cohérence et bonne gestion du site. L'objectif du présent marché est d'assurer la fluidité, la sûreté et sécurité du site et de l'espace public contigu. Les concurrents sont informés que le marché sera passé avec un candidat individuel ou un groupement (conjoint ou solidaire). Dans les deux formes de groupement, le nom du mandataire doit être expressément désigné dès la candidature. En cas de groupement conjoint, un mandataire solidaire devra obligatoirement être désigné pour se voir notifier le marché. Il est précisé qu'une entreprise ne peut se porter plusieurs fois candidate pour un même marché, ni en qualité d'entreprise individuelle ou générale, ni en qualité de mandataire d'un groupement. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être agréé dans plusieurs groupements. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être agréé dans plusieurs groupements. Les candidats pourront également présenter leur candidatures sous forme de DUME. L'accord-cadre est d'une durée de un (1) an courant à compter de la notification de l'accord-cadre, et reconductible tacitement trois (3) fois un (1) an. La durée totale de l'accord-cadre ne pourra pas excéder quatre (4) ans. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction; il ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait de la non-reconduction du marché.
Modalités d'obtention du dossier de consultation: il est téléchargeable gratuitement sur le site e-marchespublics.com — Les pièces à produire l'appui des candidatures et des offres sont indiquées dans le règlement de la consultation. Les candidatures et les offres doivent être rédigées en français et libellées en euros, ainsi que les documents de présentation associés. Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être remis sous format électronique uniquement.
Modalités de transmission des plis: se reporter au règlement de la consultation.
Date limite de dépôt des questions: dix jours avant la date de remise des plis. Les comptes seront réglés dans un délai de 30 jours. Procédure de passation: appel d'offres ouvert conformément aux articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Il prendra la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande conformément aux articles R. 2162-1 à 6 et R. 2162-13 à 14 du 3.12.2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 035-086775 (2021-02-16)