2021set174 — route départementale n 40 — réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne. La consultation a pour objet la réalisation de bandes multifonction sur la RD 40, sur la section de la déviation des communes de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-08-02.
L'appel d'offres a été publié le 2021-06-23.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-06-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement et Environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: DGA Aménagement et Environnement
Adresse postale: 1 place Gambetta
Commune postale: Caen Cedex1
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service équipement travaux routiers
Courrier électronique: christian.routier@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de participation: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication (participation)
Nom: Conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction aménagement environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2021set174 — route départementale n 40 — réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne”
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“2021set174 — route départementale n 40 — réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne. La consultation a pour objet la réalisation...”
Brève description
2021set174 — route départementale n 40 — réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne. La consultation a pour objet la réalisation de bandes multifonction sur la RD 40, sur la section de la déviation des communes de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Communes de Vieux-Fumé et Magny-la-Campagne.
Description du marché:
“Les travaux à réaliser par le titulaire du marché sont les suivants:
— la signalisation de chantier, avec alternat de circulation;
— la réalisation des...”
Description du marché
Les travaux à réaliser par le titulaire du marché sont les suivants:
— la signalisation de chantier, avec alternat de circulation;
— la réalisation des terrassements en déblais des accotements;
— le rabotage de la chaussée;
— la constitution de la couche de forme des BMF;
— la réalisation des couches de chaussée et de roulement;
— la réfection des ilots.
À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:
— rabotage de chaussée: 13 000 m,
— terrassement en déblais: 5 500 m,
— géotextile sous couche de forme: 10 700 m,
— complexe anti-fissures: 5 300 m,
— grave non traitée 0/63 pour substitution: 2 450 m,
— grave non traitée 0/31.5 : 5 750 t,
— imprégnation: 6 400 m,
— grave bitume 0/14 classe 4 : 1 100 t,
— béton bitumineux 0/10 classe 3 : 4 000 t,
— béton autocompactant réexcavable: 65 m,
— béton C20-25 : 50 m.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 75
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— Redressement judiciaire:
—— le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— Déclaration sur l'honneur:...”
Liste et brève description des conditions
— Redressement judiciaire:
—— le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— Déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics;
— Engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
— Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature:
—— pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique;
— Formulaire DC 1 ou équivalent: lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— Formulaire DC 2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— Formulaire DC 4 ou équivalent: déclaration de sous-traitance, le cas échéant.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Caractéristiques des prix: révisables le délai d'exécution des travaux est de quarante-cinq jours. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la...”
Conditions d'exécution du contrat
Caractéristiques des prix: révisables le délai d'exécution des travaux est de quarante-cinq jours. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché. La période de préparation est de trente jours. La période de préparation qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution commencera à courir à compter de la notification du marché. Modalités de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de trente jours.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-08-02
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-08-03
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Caen.
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur-le-Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo-Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
— Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;
— Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet www.télérecours.fr - Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: Conseil départemental du Calvados, service juridique, BP 20520, 14035 Caen Cedex 1, tel.: +33 231571048, fax: +33 231571039.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 122-322342 (2021-06-23)
Avis d'attribution de marché (2021-11-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2021set174 - route départementale no40 Réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-La-Campagne”
Brève description:
“2021set174 - route départementale no40 Réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-La-CampagneLa consultation a pour objet la réalisation de...”
Brève description
2021set174 - route départementale no40 Réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-La-CampagneLa consultation a pour objet la réalisation de bandes multifonction sur la Rd40, sur la section de la déviation des communes de Vieux-Fumé et Magny-La Campagne
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 575 945 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: communes de Vieux-Fumé et Magny-La-Campagne
Description du marché:
“les travaux à réaliser par le titulaire du marché sont les suivants:- la signalisation de chantier, avec alternat de circulation,- la réalisation des...”
Description du marché
les travaux à réaliser par le titulaire du marché sont les suivants:- la signalisation de chantier, avec alternat de circulation,- la réalisation des terrassements en déblais des accotements,- le rabotage de la chaussée,- la constitution de la couche de forme des BMF,- la réalisation des couches de chaussée et de roulement,- la réfection des ilots.a titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:- rabotage de chaussée : 13 000 m2- terrassement en déblais : 5 500 m3- géotextile sous couche de forme : 10 700 m2- complexe anti-fissures : 5 300 m2- grave non traitée 0/63 pour substitution : 2 450 m3- grave non traitée 0/31.5 : 5 750 T- imprégnation : 6 400 m2- grave bitume 0/14 classe 4 : 1 100 T- béton bitumineux 0/10 classe 3 : 4 000 T- béton autocompactant réexcavable : 65 m3- béton C20-25 : 50 m3
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 122-322342
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 222
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“2021set174 - route départementale no40 Réalisation de BMF sur la déviation de Vieux-Fumé et Magny-La-Campagne”
Date de conclusion du contrat: 2021-09-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: le foll tp
Adresse postale: 109 Rue des Douves
Commune postale: Corneville-sur-Risle
Code postal: 27500
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 575 945 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Source: OJS 2021/S 228-599191 (2021-11-19)