2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand
2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-03-15.
L'appel d'offres a été publié le 2021-02-10.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-02-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement et environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: Commune de Saint-Vigor-le-Grand
Adresse postale: 9 rue de la Mairie
Commune postale: Saint-Vigor-le-Grand
Pouvoir adjudicateur
Code postal: 14402
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Personne de contact: Maîtrise d'œuvre Cécile Clémence
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la...”
Titre
2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la...”
Brève description
2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Description du marché:
“2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la...”
Description du marché
2021SET003 — route départementale nº 613 — aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Saint-Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la RD516 sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand. Les travaux consistent à l'aménagement d'un carrefour giratoire entre la RD613 et la rue Saint-Sulpice sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand. Les travaux sont répartis comme suit:
— pour le département: l'aménagement d'un carrefour giratoire entre la RD613 et la rue Saint-Sulpice, la création d'un îlot central sur la RD613 au droit de la rue de Magny pour éviter les tourne-à-gauche et la réfection de la couche de roulement entre le giratoire et la route d'Arromanches (RD516) et le nouveau giratoire avec la rue Saint-Sulpice;
— pour la commune: l'aménagement d'une voie verte du giratoire de la route d'Arromanches (RD516) au futur giratoire Saint-Sulpice. Répartition des tâches relatives à chaque maître d'ouvrage:
Pour le département:
— installation de chantier;
— signalisation de chantier;
— réalisation des terrassements et structures de chaussées du giratoire;
— réalisation des bordures liées au travaux du giratoire;
— réalisation de l'assainissement;
— réalisation des trottoirs et îlots du giratoire ainsi que l'îlot séparateur en axe de la RD613 au droit de la rue Magny;
— réalisation des soutènements et clôtures côté concession automobile et adaptation du parking;
— aménagement de terre végétale et engazonnement;
— réfection du revêtement de la RD613 entre le giratoire (RD516) et le giratoire Saint-Sulpice.
Pour la commune:
— installation de chantier;
— signalisation de chantier;
— dégagement des emprises pour la voie verte (abattage d'arbres, déplacement de signalisation, mobilier urbain);
— réalisation des travaux de terrassement, de structure et enrobés de la voie verte, de la borduration, de l'assainissement pluvial et des espaces verts.
À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont (toutes maîtrises d'ouvrage confondues):
— GNT 0/63: 450 m;
— GNT 0/31,5 type A: 1 900 t;
— GB 0/14 de classe 3: 860 t;
— BBSG 0/10 classe 3 au liant modifié: 350 t;
— BBSG 0/10 classe 3 (EB 10 roul): 270 t;
— total bordures T2 + CS2, T2, I1, P1 : 980 m.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur: le...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics;
— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— formulaire DC4 ou équivalent: déclaration de sous-traitance, le cas échéant.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Caractéristiques des prix: pour le département, les prix sont révisables. Modalités de règlement des comptes pour le département: via un système de gestion...”
Conditions d'exécution du contrat
Caractéristiques des prix: pour le département, les prix sont révisables. Modalités de règlement des comptes pour le département: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours. Pour la commune, les prix sont fermes et actualisables le délai d'exécution des travaux de la commune: 120 jours dont 30 jours de période de préparation. Le délai d'exécution des travaux du Département: trois mois de travaux et un mois de période de préparation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-15
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-16
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Caen.
“Le marché de travaux du Département a une clause d'insertion sociale de 105 heures.” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet www.télérecours.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: Conseil départemental du Calvados, service juridique, BP 20520, 14035 Caen Cedex 1, tél. +33 231571048, fax +33 231571039.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 031-076188 (2021-02-10)
Avis d'attribution de marché (2021-09-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Personne de contact: DGA Aménagement et Environnement
Courrier électronique: benjamin.buffard@calvados.fr📧
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: commune de Saint Vigor le Grand
Adresse postale: rue de la Mairie
Pouvoir adjudicateur
Code postal: 14400
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de...”
Titre
2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de Saint-Vigor Le Grand
Afficher plus
Brève description:
“2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de...”
Brève description
2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de Saint-Vigor Le Grand - aVIS D'Attribution
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 382 760 💰
Description
Description du marché:
“2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de...”
Description du marché
2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de Saint-Vigor Le Grand.Les travaux consistent à l'aménagement d'un carrefour giratoire entre la Rd613 et la rue Saint Sulpice sur la commune de Saint-Vigor Le Grand.Les travaux sont répartis comme suit:- pour le département : l'aménagement d'un carrefour giratoire entre la Rd613 et la rue Saint Sulpice, la création d'un ilot central sur la Rd613 au droit de la rue de Magny pour éviter les tourne-à-gauche, et la réfection de la couche de roulement entre le giratoire et la route d'arromanches (Rd516) et le nouveau giratoire avec la rue Saint Sulpice,- pour la commune : l'aménagement d'une voie verte du giratoire de la route d'arromanches (Rd516) au futur giratoire Saint Sulpice.Répartition des tâches relatives à chaque maître d'ouvrage :Pour le département :- installation de chantier,- signalisation de chantier,- réalisation des terrassements et structures de chaussées du giratoire,- réalisation des bordures liées au travaux du giratoire,- réalisation de l'assainissement,- réalisation des trottoirs et îlots du giratoire ainsi que l'îlot séparateur en axe de la Rd613 au droit de la rue Magny,- réalisation des soutènements et clôtures côté concession automobile et adaptation du parking,- aménagement de terre végétale et engazonnement,- réfection du revêtement de la Rd613 entre le giratoire (Rd516) et le giratoire Saint SulpicePour la commune :- installation de chantier,- signalisation de chantier,- dégagement des emprises pour la voie verte (abattage d'arbres, déplacement de signalisation, mobilier urbain),- réalisation des travaux de terrassement, de structure et enrobés de la voie verte, de la borduration, de l'assainissement pluvial et des espaces verts.a titre indicatif, les principales quantités du chantier sont (toutes maitrises d'ouvrage confon-dues) :- gNT 0/63 : 450 M3- gNT 0/31,5 type A : 1900 t- gb 0/14 de classe 3 : 860 t- bbsg 0/10 classe 3 au liant modifié: 350 t- bbsg 0/10 classe 3 (EB 10 roul) : 270 T- total bordures T2+Cs2, T2, I1, P1 : 980 M
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 031-076188
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 6
Titre:
“2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de...”
Titre
2021set003 - route départementale no613 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue St Sulpice et d'une voie verte jusqu'à la Rd516 sur la Commune de Saint-Vigor Le Grand
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-04-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: jones travaux publics
Numéro d'enregistrement national: 49512907400011
Adresse postale: 1, route de la Vallée de l'odon Tournay sur Odon
Commune postale: Val D'Arry
Code postal: 14310
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 382 760 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“le marché de travaux du Département a une clause d'insertion sociale de 105 heures” Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Source: OJS 2021/S 188-488169 (2021-09-23)