le présent marché de travaux a pour objet d'aménager les boucles cyclables de la Laize et de Clécy.Les travaux consistent en l'aménagement de trois sections de voie verte, en la réfection de revêtement de chaussées et la création de cheminements
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-10-11.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-09.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-09-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement et Environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service Environnement
Courrier électronique: antoine.guerin@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de participation: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication (participation)
Nom: conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction amenagement environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: 2021env 175 - boucles cyclables de la Laize et Clécy
Produits/services: Travaux de construction de pistes cyclables📦
Brève description:
“le présent marché de travaux a pour objet d'aménager les boucles cyclables de la Laize et de Clécy.Les travaux consistent en l'aménagement de trois sections...”
Brève description
le présent marché de travaux a pour objet d'aménager les boucles cyclables de la Laize et de Clécy.Les travaux consistent en l'aménagement de trois sections de voie verte, en la réfection de revêtement de chaussées et la création de cheminements
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de pistes cyclables📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: laize-clinchamps/barbery/may-sur-orne/clecy
Description du marché:
“le présent marché de travaux a pour objet d'aménager les boucles cyclables de la Laize et de Clécy.Les travaux consistent en l'aménagement de trois sections...”
Description du marché
le présent marché de travaux a pour objet d'aménager les boucles cyclables de la Laize et de Clécy.Les travaux consistent en l'aménagement de trois sections de voie verte, en la réfection de revêtement de chaussées et la création de cheminements
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 14
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“tranche ferme no TF : Création d'une voie verte entre la mairie de Laize-Clinchamps et le Chemin sous les carrières à May-Sur-Orne, création d'une voie...”
Description des options
tranche ferme no TF : Création d'une voie verte entre la mairie de Laize-Clinchamps et le Chemin sous les carrières à May-Sur-Orne, création d'une voie verte chemin du Pont Rouge à Laize-La-Ville et réfection du revêtement du Chemin sous les carrières.tranche optionnelle no TOA : réfection de voirie RD 41 et RD 562a à May-Sur-Orne et Laize-La-Ville.Tranche optionnelle no TOB : linéaire supplémentaire de réfection du revêtement du Chemin sous les carrières à May-Sur-OrneTranche optionnelle no TOC : Création d'une piste cyclable bidirectionnelle à Clécy
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur :...”
Liste et brève description des conditions
- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics ;- engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;- formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants- formulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“caractéristiques des prix : unitaires et révisables.le délai d'exécution des travaux :TF - création d'une voie verte entre la mairie de Laize-Clinchamps et...”
Conditions d'exécution du contrat
caractéristiques des prix : unitaires et révisables.le délai d'exécution des travaux :TF - création d'une voie verte entre la mairie de Laize-Clinchamps et le chemin du Pont Rouge et réfection du chemin sous les carrières - 4 moistoa - voirie RD 41 et RD 562a - 2 moistob - chemin sous les carrières- 2 moistoc - piste cyclable bidirectionnelle Clécy - 2 mois La période de préparation :TF - création d'une voie verte entre la mairie de Laize-Clinchamps et le chemin du Pont Rouge et réfection du chemin sous les carrières - 1 moistoa - voirie RD 41 et RD 562a - 1 moistob - chemin sous les carrières- 1 moistoc - piste cyclable bidirectionnelle Clécy - 1 moismodalités de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-10-11
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-10-12
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): caen
“ce marché comporte des clauses d'insertion sociales :70 heures pour la tranche ferme et 35 heures pour la tranche optionnelle A.Ce dossier est subventionné...”
ce marché comporte des clauses d'insertion sociales :70 heures pour la tranche ferme et 35 heures pour la tranche optionnelle A.Ce dossier est subventionné par le programme de Fonds Européen de développement Régional FEDER
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ;- recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique " télérecours citoyens " accessible sur le site internet www.télérecours.frService auprès duquel des renseignements peuvent être demandés :Conseil départemental du CalvadosService juridiquebp 2052014035 CAEN cedex 1tel 02.31.57.10.48fax 02.31.57.10.39
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 178-462691 (2021-09-09)
Informations complémentaires (2021-10-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 178-462691
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Ancienne valeur
Date: 2021-10-11 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2021-10-18 📅
L'heure: 16:30
Source: OJS 2021/S 198-515547 (2021-10-07)
Informations complémentaires (2021-10-11)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Ancienne valeur
Date: 2021-10-12 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-10-19 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2021/S 201-521499 (2021-10-11)
Avis d'attribution de marché (2022-01-25) Objet Champ d'application du marché
Brève description: 2021env 175 - boucles cyclables de la Laize et Clécy
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 308 035 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 178-462691
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 314
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“le présent marché de travaux a pour objet d'aménager les boucles cyclables de la Laize et de Clécy”
Date de conclusion du contrat: 2021-12-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: colas france
Adresse postale: rue de l'avenir
Commune postale: Carpiquet
Code postal: 14650
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 308 035 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Source: OJS 2022/S 020-045894 (2022-01-25)