2020soa284 - rd519 PR 11+030 La Chapelle Yvon - soutènement de chaussée

Département du Calvados

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-10-04. L'appel d'offres a été publié le 2021-08-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Roc Confortation

Qui ?

• Département du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-08-27	Avis de marché
2022-01-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Brève description: 2020soa284 - rd519 PR 11+030 La Chapelle Yvon - soutènement de chaussée
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-27 📅
Date limite de soumission: 2021-10-04 📅
Date de publication: 2021-09-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 169-441063
Numéro JO-S: 169
Informations complémentaires

une variante libre pourra être proposée dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de consultation

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la consultation a pour objet le remplacement du soutènement de la Rd519, au droit des parcelles riveraines noa0 193 et A0 194 sur la commune de La Chapelle Yvon.Réalisation d'une berlinoise avec pieux et démolition de l'ancien soutènement.la décomposition des travaux est la suivante :o les études d'exécution,o le contrôle intérieur,o l'installation de chantier,o le dégagement des emprises,o la signalisation de chantier,o les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et qui ne font pas partie des travaux de réparation proprement dits,o la mise en place des dispositifs de confinement du chantier pour la protection de l'environnement,o la reprise des maçonneries d'une partie des murs de soutènement,o les forages diamètre 600 mm réalisés par plots, jusqu'à une profondeur minimum située à la cote d'altimétrie 86.00 m,o la mise en place des Heb300,O la démolition du mur existant à l'avancement par plots successifs, comprenant le blindage provisoire éventuel,o la mise en place de barbacanes et d'un géotextile de drainage à l'arrière du soutènement,o la pose des éléments en béton préfabriqués dans les Heb300,O la réalisation des éléments d'about de la berlinoise, sur fondation, coulés en place et raccordés aux pieux,o la mise en place d'une longrine d'ancrage en tête de la berlinoise,o la pose d'une clôture sur la longrine,o la reprise des accotements,o le repliement et la remise en état des lieux,o la réalisation et la fourniture du dossier de récolementa titre indicatif, les principales quantités du chantier sont :- longueur de la berlinoise : 23 m- nombre de pieux : 22- rejointoiement des maçonneries : 85 mètres carrés

Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:

une variante libre pourra être proposée dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de consultation

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: la Chapelle Yvon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics ;- engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;- formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants- formulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

caractéristiques des prix : prix unitaires et révisablesle délai d'exécution des travaux : 2 MoisLe délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'os distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.la période de préparation : 1 moisla période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'os qui prescrira de commencer cette préparation.modalités de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-10-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: caen
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DGA Aménagement et Environnement
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: conseil départemental du Calvados
Point de contact: Service Ouvrage d'art
Courrier électronique: alexis.cardenas-castro@calvados.fr 📧
Pays: Calvados 🏙️
Point de contact: Direction amenagement environnement
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ;- recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique " télérecours citoyens " accessible sur le site internet www.télérecours.frService auprès duquel des renseignements peuvent être demandés :Conseil départemental du CalvadosService juridiquebp 2052014035 CAEN cedex 1tel 02.31.57.10.48fax 02.31.57.10.39

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Source: OJS 2021/S 169-441063 (2021-08-27)

Avis d'attribution de marché (2022-01-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 252 913 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-26 📅
Date de publication: 2022-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 021-051065
Se réfère à l'avis: 2021/S 169-441063
Numéro JO-S: 21

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-12-02 📅
Nom: roc confortation
Adresse postale: les grands champs
Commune postale: Chanceaux-sur-Choisille
Code postal: 37390
Pays: France 🇫🇷
Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 252 913 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 021-051065 (2022-01-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)