Avis de marché (2021-08-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement et Environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service Ouvrage d'art
Courrier électronique: alexis.cardenas-castro@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de participation: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication (participation)
Nom: conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction amenagement environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: 2020soa284 - rd519 PR 11+030 La Chapelle Yvon - soutènement de chaussée
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Brève description: 2020soa284 - rd519 PR 11+030 La Chapelle Yvon - soutènement de chaussée
la consultation a pour objet le remplacement du soutènement de la Rd519, au droit des parcelles riveraines noa0 193 et A0 194 sur la commune de La Chapelle Yvon.Réalisation d'une berlinoise avec pieux et démolition de l'ancien soutènement.la décomposition des travaux est la suivante :o les études d'exécution,o le contrôle intérieur,o l'installation de chantier,o le dégagement des emprises,o la signalisation de chantier,o les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et qui ne font pas partie des travaux de réparation proprement dits,o la mise en place des dispositifs de confinement du chantier pour la protection de l'environnement,o la reprise des maçonneries d'une partie des murs de soutènement,o les forages diamètre 600 mm réalisés par plots, jusqu'à une profondeur minimum située à la cote d'altimétrie 86.00 m,o la mise en place des Heb300,O la démolition du mur existant à l'avancement par plots successifs, comprenant le blindage provisoire éventuel,o la mise en place de barbacanes et d'un géotextile de drainage à l'arrière du soutènement,o la pose des éléments en béton préfabriqués dans les Heb300,O la réalisation des éléments d'about de la berlinoise, sur fondation, coulés en place et raccordés aux pieux,o la mise en place d'une longrine d'ancrage en tête de la berlinoise,o la pose d'une clôture sur la longrine,o la reprise des accotements,o le repliement et la remise en état des lieux,o la réalisation et la fourniture du dossier de récolementa titre indicatif, les principales quantités du chantier sont :- longueur de la berlinoise : 23 m- nombre de pieux : 22- rejointoiement des maçonneries : 85 mètres carrés
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 3
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“une variante libre pourra être proposée dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de consultation”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur :...”
Liste et brève description des conditions
- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics ;- engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;- formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants- formulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“caractéristiques des prix : prix unitaires et révisablesle délai d'exécution des travaux : 2 MoisLe délai d'exécution commencera à courir à compter de la...”
Conditions d'exécution du contrat
caractéristiques des prix : prix unitaires et révisablesle délai d'exécution des travaux : 2 MoisLe délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'os distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.la période de préparation : 1 moisla période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'os qui prescrira de commencer cette préparation.modalités de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-10-04
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-10-05
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): caen
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ;- recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique " télérecours citoyens " accessible sur le site internet www.télérecours.frService auprès duquel des renseignements peuvent être demandés :Conseil départemental du CalvadosService juridiquebp 2052014035 CAEN cedex 1tel 02.31.57.10.48fax 02.31.57.10.39
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 169-441063 (2021-08-27)
Avis d'attribution de marché (2022-01-26) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 252 913 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 169-441063
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 644
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“la consultation a pour objet le remplacement du soutènement de la Rd519, au droit des parcelles riveraines noa0 193 et A0 194 sur la commune de La Chapelle Yvon”
Titre
la consultation a pour objet le remplacement du soutènement de la Rd519, au droit des parcelles riveraines noa0 193 et A0 194 sur la commune de La Chapelle Yvon
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-12-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: roc confortation
Adresse postale: les grands champs
Commune postale: Chanceaux-sur-Choisille
Code postal: 37390
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 252 913 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Source: OJS 2022/S 021-051065 (2022-01-26)