Avis de marché (2021-01-26) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DGA Aménagement et Environnement
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: DGA Aménagement Environnement
Adresse postale: place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex 1
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Service ouvrage d'art
Courrier électronique: alexis.cardenas-castro@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de participation: https://www.marches-securises.fr🌏 Communication (participation)
Nom: Conseil départemental du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Commune postale: Caen Cedex
Code postal: 14035
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction «Aménagement et environnement»
Courrier électronique: estelle.brard@calvados.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: http://www.marches-securises.fr🌏 Communication
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020soa264 — RD 6 — reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé avec un parement maçonné — commune de Commes”
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Brève description:
“2020soa264 — RD 6 — reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé avec un parement maçonné — commune de Commes.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Commes.
Description du marché:
“La consultation a pour objet la réalisation de travaux de reconstruction d'un mur maçonné en mur en béton armé avec un parement maçonné sur une longueur de...”
Description du marché
La consultation a pour objet la réalisation de travaux de reconstruction d'un mur maçonné en mur en béton armé avec un parement maçonné sur une longueur de 60 m, le long de la RD 6 sur la commune de Commes. Il s'agit donc de réaliser des travaux de reconstruction d'un mur maçonné effondré par une poussée des terres et de la végétation abondante. Ces travaux sont la continuité d'une première partie réalisée en 2002 sur environ 30 m pour des raisons identiques à celle de la partie concernée. Les différentes phases de travaux sont les suivantes:
— les études d'exécution;
— le contrôle intérieur;
— l'installation de chantier;
— la signalisation de chantier;
— le dégagement des emprises, dont l'abattage des arbres à haut jet et des arbustes dans la zone des travaux et des terrassements;
— les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et qui ne font pas partie des travaux de réparation proprement dits;
— la dépose et le tri des maçonneries démontées sur 60 m;
— le terrassement pour les fondations en prenant en compte la présence d'une conduite en fonte d'eau potable;
— les travaux de génie civil, dont les coffrages, le ferraillage et le bétonnage du mur;
— les travaux de maçonnerie et jointoiement du parement en pierres;
— les travaux d'espaces verts;
— le repliement et la remise en état des lieux;
— la réalisation et la fourniture du dossier de récolement.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, sans la présence du maître d'œuvre. Un reportage photo (vue de...”
Informations complémentaires
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, sans la présence du maître d'œuvre. Un reportage photo (vue de dessus, de dessous et aux abords de l'ouvrage) attestant la visite des lieux par le candidat est obligatoire.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire:
—— le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
—— déclaration sur l'honneur:...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire:
—— le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
—— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics;
— engagement:
—— le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
—— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
—— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Caractéristiques des prix: unitaires révisables modalités de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de...”
Conditions d'exécution du contrat
Caractéristiques des prix: unitaires révisables modalités de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours le délai d'exécution des travaux est d'un mois la période de préparation est d'un mois ce marché comporte une clause d'insertion sociale de 70 heures.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-01
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-02
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Caen.
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet www.télérecours.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: Conseil départemental du Calvados, service juridique: BP 20520, 14035 Caen Cedex 1, tél. +33 231571048, fax +33 231571039.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 020-043569 (2021-01-26)
Informations complémentaires (2021-02-05) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020soa264 — RD 6 — Reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé avec un parement maçonné — commune de Commes”
Brève description:
“2020soa264 — RD 6 — Reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé avec un parement maçonné — commune de Commes.”
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 020-043569
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Conditions particulières d'exécution
Ancienne valeur
Texte: Le délai d'exécution des travaux est de un mois.
Nouvelle valeur
Texte: Le délai d'exécution des travaux est de 75 jours.
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ancienne valeur
Texte: Durée en mois: deux.
Nouvelle valeur
Texte: Durée en jour: 105 jours.
Source: OJS 2021/S 028-068382 (2021-02-05)
Avis d'attribution de marché (2021-09-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Courrier électronique: benjamin.buffard@calvados.fr📧
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020soa264 - rd6 - reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé avec un parement maçonné - commune de Commes - avis d'attribution”
Brève description:
“2020soa264 - rd6 - reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé avec un parement maçonné - commune de Commes - avis d'attribution”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 195 398 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: commune de Commes
Description du marché:
“la consultation a pour objet la réalisation de travaux de reconstruction d'un mur maçonné en mur en béton armé avec un parement maçonné sur une longueur de...”
Description du marché
la consultation a pour objet la réalisation de travaux de reconstruction d'un mur maçonné en mur en béton armé avec un parement maçonné sur une longueur de 60 mètres, le long de la Rd6 sur la commune de Commes.Il s'agit donc de réaliser des travaux de reconstruction d'un mur maçonné effondré par une poussée des terres et de la végétation abondante. Ces travaux sont la continuité d'une première partie réalisée en 2002 sur environ 30 mètres pour des raisons identiques à celle de la partie concernée.les différentes phases de travaux sont les suivantes :o les études d'exécution,o le contrôle intérieur,o l'installation de chantier,o la signalisation de chantier,o le dégagement des emprises, dont l'abattage des arbres à haut jet et des arbustes dans la zone des travaux et des terrassements,o les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et qui ne font pas partie des travaux de réparation proprement dits,o la dépose et le tri des maçonneries démontées sur 60 mètres,o le terrassement pour les fondations en prenant en compte la présence d'une conduite en fonte d'eau potable,o les travaux de génie civil, dont les coffrages, le ferraillage et le bétonnage du mur,o les travaux de maçonnerie et jointoiement du parement en pierres,o les travaux d'espaces verts,o le repliement et la remise en état des lieux,o la réalisation et la fourniture du dossier de récolement
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Description
Informations complémentaires:
“les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, sans la présence du maître d'oeuvre.Un reportage photo (vue de...”
Informations complémentaires
les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, sans la présence du maître d'oeuvre.Un reportage photo (vue de dessus, de dessous et aux abords de l'ouvrage) attestant la visite des lieux par le candidat est obligatoire
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 020-043569
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 656
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“réalisation de travaux de reconstruction d'un mur maçonné en mur en béton armé avec un parement maçonné sur une longueur de 60 mètres, le long de la Rd6 sur...”
Titre
réalisation de travaux de reconstruction d'un mur maçonné en mur en béton armé avec un parement maçonné sur une longueur de 60 mètres, le long de la Rd6 sur la commune de Commes
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-04-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nom et adresse du contractant
Nom: giffard genie civil sas
Adresse postale: zi Les Herbages
Commune postale: Lillebonne
Code postal: 76170
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 195 398 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Source: OJS 2021/S 173-450739 (2021-09-02)