2020ACA262 — RD60/RD60A/RD220 — aménagement d'un giratoire Colleville-Montgomery

Département du Calvados

2020ACA262 — RD60/RD60A/RD220 — aménagement d'un giratoire Colleville-Montgomery.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-12. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• sas jones tp

Qui ?

• Département du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-11	Avis de marché
2021-11-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-06-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Brève description:

2020ACA262 — RD60/RD60A/RD220 — aménagement d'un giratoire Colleville-Montgomery.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta, BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: benjamin.buffard@calvados.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-11 📅
Date limite de soumission: 2021-07-12 📅
Date de publication: 2021-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 115-301117
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires

Une clause d'insertion sociale de 70 heures est prévue. Celle-ci est décrite à l'article 2.8 du RC et à l'article 11 du CCAP.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La consultation a pour objet l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par les RD 60, 60a et 220 sur le territoire de la commune de Colleville-Montgomery.

Ils comprennent:

— la signalisation de chantier;

— la démolition de chaussées;

— la réalisation des terrassements;

— la réalisation des chaussées;

— la réalisation de l'assainissement;

— l'aménagement en terre végétale et l'engazonnement.

Les travaux sont à réaliser avec le maintien de la circulation pour la RD 60. Les RD 60A et 220 seront quant à elles fermées à la circulation pendant la durée des travaux, à l'exception des véhicules de secours, des bus, des cycles, des piétons et de l'accès à l'établissement Agrosaline. Réalisation et gestion de la signalisation de la déviation par l'ARD de Caen.

À titre indicatif, les quantités principales sont:

— protection mécanique de réseaux: 420 m;

— démolition de chaussée: 620 m

— rabotage de chaussée avec évacuation: 600 m

— rabotage de chaussée hors évacuation: 850 m2;

— décapage: 2 000 m

— déblais à évacuer: 700 m

— reclassement de l'arase: 630 m

— GNT 0/60 : 900 t;

— GNT 0/31,5: 600 t;

— géotextile: 1 300 m

— imprégnation de chaussée: 1 300 m

— couche d'accrochage: 5 460 m

— GB4 0/14 : 735 t;

— BBSG3 0/10 : 600 t;

— construction de trottoir: 300 m

— Îlots et bandes franchissables en béton désactivé: 250 m

— bordures et caniveaux: 480 m;

— ouverture de fossé: 250 m;

— aménagement de terre végétale: 800 m

— engazonnement: 1 500 m

Durée de l'accord: 3 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Sur le territoire de l'ARD de Caen — conseil départemental du Calvados.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique;

— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;

— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique;

— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;

— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;

— formulaire DC4 ou équivalent: déclaration de sous-traitance, le cas échéant.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

La durée de la période de préparation est de 30 jours calendaires. La période de préparation commencera à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché. Caractéristique des prix: prix unitaires révisables modalités de règlement: via un système de gestion informatique des marchés.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Caen.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur techniqe
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DGA Aménagement et Environnement
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: ARD de Caen
Adresse postale: ZA de l'Intendance
Commune postale: Éterville
Code postal: 14930
Courrier électronique: karl.lethard@calvados.fr 📧
Pays: Calvados 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental du Calvados

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

a) précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;

— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées;

b) service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: conseil départemental du Calvados, service juridique, BP 20520, 14035 Caen Cedex 1, tel. +33 231571048, fax +33 231571039;

c) le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique Télérecours — citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 115-301117 (2021-06-11)

Avis d'attribution de marché (2021-11-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: 2020aca262 - rd60/Rd60a/Rd220 - aménagement d'un giratoire COLLEVILLE-MONTGOMERY
Valeur totale du marché: 224 529 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-19 📅
Date de publication: 2021-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 228-599217
Se réfère à l'avis: 2021/S 115-301117
Numéro JO-S: 228
Informations complémentaires

une clause d'insertion sociale de 70 heures est prévue. Celle-Ci est décrite à l'article 2.8 du RC et à l'article 11 du CCAP

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la consultation a pour objet l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par les RD 60, 60a et 220 sur le territoire de la commune de Colleville-Montgomery.Ils comprennent : - la signalisation de chantier, - la démolition de chaussées, - la réalisation des terrassements, - la réalisation des chaussées, - la réalisation de l'assainissement, - l'aménagement en terre végétale et l'engazonnement. Les travaux sont à réaliser avec le maintien de la circulation pour la RD 60. Les RD 60a et 220 seront quant à elles fermées à la circulation pendant la durée des travaux, à l'exception des véhicules de secours, des bus, des cycles, des piétons et de l'accès à l'établissement AGROSALINE. Réalisation et gestion de la signalisation de la déviation par l'ard de Caen.A titre indicatif, les quantités principales sont :- protection mécanique de réseaux : 420 m- démolition de chaussée : 620 m2- rabotage de chaussée avec évacuation : 600 m2- rabotage de chaussée hors évacuation : 850 m2- décapage : 2000 m2- déblais à évacuer : 700 m3- reclassement de l'arase : 630 m3- gNT 0/60 : 900 t- gnt 0/31,5 : 600 T- géotextile : 1300 m2- imprégnation de chaussée ; 1300 m2- couche d'accrochage : 5460 m2- gb4 0/14 : 735 T- bbsg3 0/10 : 600 T- construction de trottoir : 300 m2- ilots et bandes franchissables en béton désactivé : 250 m2- bordures et caniveaux : 480 m- ouverture de fossé : 250 m- aménagement de terre végétale : 800 m2- engazonnement : 1500 m2

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de l'ard de Caen - conseil Départemental du Calvados

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-02 📅
Nom: sas jones tp
Adresse postale: 1, route de la Vallée de l'odon Tournay sur Odon
Commune postale: Val D'Arry
Code postal: 14310
Pays: France 🇫🇷
Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 224 529 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Organisme responsable des procédures de médiation
comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Source: OJS 2021/S 228-599217 (2021-11-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (6)