Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020ACA262 — RD60/RD60A/RD220 — aménagement d'un giratoire Colleville-Montgomery”
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“2020ACA262 — RD60/RD60A/RD220 — aménagement d'un giratoire Colleville-Montgomery.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Sur le territoire de l'ARD de Caen — conseil départemental du Calvados.
Description du marché:
“La consultation a pour objet l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par les RD 60, 60a et 220 sur le territoire de la commune de...”
Description du marché
La consultation a pour objet l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par les RD 60, 60a et 220 sur le territoire de la commune de Colleville-Montgomery.
Ils comprennent:
— la signalisation de chantier;
— la démolition de chaussées;
— la réalisation des terrassements;
— la réalisation des chaussées;
— la réalisation de l'assainissement;
— l'aménagement en terre végétale et l'engazonnement.
Les travaux sont à réaliser avec le maintien de la circulation pour la RD 60. Les RD 60A et 220 seront quant à elles fermées à la circulation pendant la durée des travaux, à l'exception des véhicules de secours, des bus, des cycles, des piétons et de l'accès à l'établissement Agrosaline. Réalisation et gestion de la signalisation de la déviation par l'ARD de Caen.
À titre indicatif, les quantités principales sont:
— protection mécanique de réseaux: 420 m;
— démolition de chaussée: 620 m;
— rabotage de chaussée avec évacuation: 600 m;
— rabotage de chaussée hors évacuation: 850 m2;
— décapage: 2 000 m;
— déblais à évacuer: 700 m;
— reclassement de l'arase: 630 m;
— GNT 0/60 : 900 t;
— GNT 0/31,5: 600 t;
— géotextile: 1 300 m;
— imprégnation de chaussée: 1 300 m;
— couche d'accrochage: 5 460 m;
— GB4 0/14 : 735 t;
— BBSG3 0/10 : 600 t;
— construction de trottoir: 300 m;
— Îlots et bandes franchissables en béton désactivé: 250 m;
— bordures et caniveaux: 480 m;
— ouverture de fossé: 250 m;
— aménagement de terre végétale: 800 m;
— engazonnement: 1 500 m;
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur techniqe
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur: le...”
Liste et brève description des conditions
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique;
— engagement: le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement;
— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique;
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— formulaire DC4 ou équivalent: déclaration de sous-traitance, le cas échéant.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“La durée de la période de préparation est de 30 jours calendaires. La période de préparation commencera à compter de la notification du marché. Le délai...”
Conditions d'exécution du contrat
La durée de la période de préparation est de 30 jours calendaires. La période de préparation commencera à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché. Caractéristique des prix: prix unitaires révisables modalités de règlement: via un système de gestion informatique des marchés.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-07-12
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-07-13
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Caen.
“Une clause d'insertion sociale de 70 heures est prévue. Celle-ci est décrite à l'article 2.8 du RC et à l'article 11 du CCAP.” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
a) précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours:
— référé précontractuel...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
a) précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées;
b) service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés: conseil départemental du Calvados, service juridique, BP 20520, 14035 Caen Cedex 1, tel. +33 231571048, fax +33 231571039;
c) le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique Télérecours — citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 115-301117 (2021-06-11)
Avis d'attribution de marché (2021-11-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2020aca262 - rd60/Rd60a/Rd220 - aménagement d'un giratoire COLLEVILLE-MONTGOMERY”
Brève description:
“2020aca262 - rd60/Rd60a/Rd220 - aménagement d'un giratoire COLLEVILLE-MONTGOMERY”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 224 529 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de l'ard de Caen - conseil Départemental du Calvados
Description du marché:
“la consultation a pour objet l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par les RD 60, 60a et 220 sur le territoire de la commune de...”
Description du marché
la consultation a pour objet l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par les RD 60, 60a et 220 sur le territoire de la commune de Colleville-Montgomery.Ils comprennent : - la signalisation de chantier, - la démolition de chaussées, - la réalisation des terrassements, - la réalisation des chaussées, - la réalisation de l'assainissement, - l'aménagement en terre végétale et l'engazonnement. Les travaux sont à réaliser avec le maintien de la circulation pour la RD 60. Les RD 60a et 220 seront quant à elles fermées à la circulation pendant la durée des travaux, à l'exception des véhicules de secours, des bus, des cycles, des piétons et de l'accès à l'établissement AGROSALINE. Réalisation et gestion de la signalisation de la déviation par l'ard de Caen.A titre indicatif, les quantités principales sont :- protection mécanique de réseaux : 420 m- démolition de chaussée : 620 m2- rabotage de chaussée avec évacuation : 600 m2- rabotage de chaussée hors évacuation : 850 m2- décapage : 2000 m2- déblais à évacuer : 700 m3- reclassement de l'arase : 630 m3- gNT 0/60 : 900 t- gnt 0/31,5 : 600 T- géotextile : 1300 m2- imprégnation de chaussée ; 1300 m2- couche d'accrochage : 5460 m2- gb4 0/14 : 735 T- bbsg3 0/10 : 600 T- construction de trottoir : 300 m2- ilots et bandes franchissables en béton désactivé : 250 m2- bordures et caniveaux : 480 m- ouverture de fossé : 250 m- aménagement de terre végétale : 800 m2- engazonnement : 1500 m2
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 115-301117
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 618
Titre:
“2020aca262 - rd60/Rd60a/Rd220 - aménagement d'un giratoire COLLEVILLE-MONTGOMERY”
Date de conclusion du contrat: 2021-09-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: sas jones tp
Adresse postale: 1, route de la Vallée de l'odon Tournay sur Odon
Commune postale: Val D'Arry
Code postal: 14310
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 224 529 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“une clause d'insertion sociale de 70 heures est prévue. Celle-Ci est décrite à l'article 2.8 du RC et à l'article 11 du CCAP” Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif
Source: OJS 2021/S 228-599217 (2021-11-19)