Travaux de restructuration du gymnase du collège Fernand Léger à Livarot — relance du lot 3: menuiseries intérieures — acoustique

Département du Calvados

Travaux de restructuration du gymnase du collège Fernand Léger à Livarot — relance du lot 3: menuiseries intérieures — acoustique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-03-24. L'appel d'offres a été publié le 2020-02-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Menuiserie Louise

Qui ?

• Département du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-02-21	Avis de marché
2020-07-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-02-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie
Brève description:

Travaux de restructuration du gymnase du collège Fernand Léger à Livarot — relance du lot 3: menuiseries intérieures — acoustique.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 23/25 boulevard Bertrand
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.calvados.fr/ 🌏
Courrier électronique: veronique.vion@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571236 📞
Fax: +33 231571249 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-21 📅
Date limite de soumission: 2020-03-24 📅
Date de publication: 2020-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 039-091364
Numéro JO-S: 39
Informations complémentaires

Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 5 mois, période de préparation de chantier comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. La proposition de variante libre est autorisée. Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à proposer à une variante libre. Cette variante ne pourra porter que sur l'article 2 du CCTP Doublage thermique et acoustique (articles 2.1.1, 2.1.2, 2.2, et 2.3). Les matériaux proposés devront posséder les mêmes caractéristiques de résistance au feu et aux chocs. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/. Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire via marchés sécurisés ou I-Parapheur. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Menuiseries intérieures — acoustique.
Durée de l'accord: 5 mois
Description des options:

La variante imposée est décrite au cahier des clauses techniques particulières et est à chiffrer.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Gymnase du collège Fernand Léger — 57 rue Maréchal Foch — 14140 Livarot-Pays-d'Auge.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-03-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: Vion Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service travaux
Pays: Calvados 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2020/S 039-091364 (2020-02-21)

Avis d'attribution de marché (2020-07-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 89 404 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-03 📅
Date de publication: 2020-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 129-315210
Se réfère à l'avis: 2020/S 039-091364
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: cinq mois, période de préparation de chantier comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. La proposition de variante libre est autorisée. Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à proposer à une variante libre. Cette variante ne pourra porter que sur l'article 2 du CCTP Doublage thermique et acoustique (articles 2.1.1, 2.1.2, 2.2, et 2.3). Les matériaux proposés devront posséder les mêmes caractéristiques de résistance au feu et aux chocs. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/. Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire via marchés sécurisés ou I-Parapheur. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Gymnase du collège Fernand Léger — 57 rue Maréchal Foch — 14140 Livarot pays d'Auge.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-06-25 📅
Nom: Menuiserie Louise
Adresse postale: Le Bourg
Commune postale: La Coulonche
Code postal: 61220
Pays: France 🇫🇷
Normandie 🏙️
Valeur totale du marché: 89 404 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Véronique Vion
Source: OJS 2020/S 129-315210 (2020-07-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)

Travaux de menuiserie (>20)

Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires (>20)