Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de restructuration du gymnase du collège Fernand Léger à Livarot — relance du lot 3: menuiseries intérieures — acoustique”
Produits/services: Travaux de menuiserie📦
Brève description:
“Travaux de restructuration du gymnase du collège Fernand Léger à Livarot — relance du lot 3: menuiseries intérieures — acoustique.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Gymnase du collège Fernand Léger — 57 rue Maréchal Foch — 14140 Livarot-Pays-d'Auge.”
Description du marché: Menuiseries intérieures — acoustique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“La variante imposée est décrite au cahier des clauses techniques particulières et est à chiffrer.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-03-24
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-03-25
09:00 📅
“Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20...”
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 5 mois, période de préparation de chantier comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. La proposition de variante libre est autorisée. Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à proposer à une variante libre. Cette variante ne pourra porter que sur l'article 2 du CCTP Doublage thermique et acoustique (articles 2.1.1, 2.1.2, 2.2, et 2.3). Les matériaux proposés devront posséder les mêmes caractéristiques de résistance au feu et aux chocs. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/. Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire via marchés sécurisés ou I-Parapheur. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/.
Avis d'attribution de marché (2020-07-03) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact: Mme Véronique Vion
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 89 404 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Gymnase du collège Fernand Léger — 57 rue Maréchal Foch — 14140 Livarot pays d'Auge.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 039-091364
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020225
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Menuiseries intérieures — acoustique
Date de conclusion du contrat: 2020-06-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Menuiserie Louise
Adresse postale: Le Bourg
Commune postale: La Coulonche
Code postal: 61220
Pays: France 🇫🇷
Région: Normandie🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 89 404 💰
“Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20...”
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: cinq mois, période de préparation de chantier comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. La proposition de variante libre est autorisée. Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à proposer à une variante libre. Cette variante ne pourra porter que sur l'article 2 du CCTP Doublage thermique et acoustique (articles 2.1.1, 2.1.2, 2.2, et 2.3). Les matériaux proposés devront posséder les mêmes caractéristiques de résistance au feu et aux chocs. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/. Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire via marchés sécurisés ou I-Parapheur. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 129-315210 (2020-07-03)