Travaux de réhabilitation lourde de 273 logements de la résidence de la Croix-Ferrée, rue de la Croix-Ferrée — rue des Carrières — 78200 Mantes-la-Jolie — appel à candidatures
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure avec négociation conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
Conformément à l'article R. 2431-4 et suivants du code de la commande publique, les travaux confiés à l'entreprise générale porteront notamment sur des travaux de:
— curage — démolition,
— gros œuvre, maçonnerie,
— étanchéité,
— ravalement,
— menuiseries,
— cloisons-doublages,
— métallerie,
— revêtement de sols,
— peinture,
— chauffage ventilation plomberie,
— électricité,
— espaces verts.
La présent marché prévoit une clause d'insertion.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-08-17.
L'appel d'offres a été publié le 2020-07-15.
Avis de marché (2020-07-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Les Résidences Yvelines Essonne
Numéro d'enregistrement national: 30843546000073
Adresse postale: 145/147 rue Yves le Coz
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: servicemarches@lesresidences.fr📧
Région: Yvelines 🏙️
URL: http://www.lesresidences.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.lesresidences.fr🌏
URL de participation: http://www.lesresidences.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réhabilitation lourde de 273 logements de la résidence de la Croix-Ferrée, rue de la Croix-Ferrée — rue des Carrières — 78200 Mantes-la-Jolie —...”
Titre
Travaux de réhabilitation lourde de 273 logements de la résidence de la Croix-Ferrée, rue de la Croix-Ferrée — rue des Carrières — 78200 Mantes-la-Jolie — appel à candidatures
20-74
Afficher plus
Produits/services: Travaux de transformation de bâtiments📦
Brève description:
“La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure avec négociation conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande...”
Brève description
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure avec négociation conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
Conformément à l'article R. 2431-4 et suivants du code de la commande publique, les travaux confiés à l'entreprise générale porteront notamment sur des travaux de:
— curage — démolition,
— gros œuvre, maçonnerie,
— étanchéité,
— ravalement,
— menuiseries,
— cloisons-doublages,
— métallerie,
— revêtement de sols,
— peinture,
— chauffage ventilation plomberie,
— électricité,
— espaces verts.
La présent marché prévoit une clause d'insertion.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de transformation de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure avec négociation conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande...”
Description du marché
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure avec négociation conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
Conformément à l'article R. 2431-4 et suivants du code de la commande publique, les travaux confiés à l'entreprise générale porteront notamment sur des travaux de:
— curage — démolition,
— gros œuvre, maçonnerie,
— étanchéité,
— ravalement,
— menuiseries,
— cloisons-doublages,
— métallerie,
— revêtement de sols,
— peinture,
— chauffage ventilation plomberie,
— électricité,
— espaces verts.
La présent marché prévoit une clause d'insertion.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 4
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Le candidat devra disposer d'un chiffre d'affaires au moins égal à deux 1,5 fois le montant estimé du marché de travaux.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Les candidats devront justifier des qualifications suivantes (ou de références équivalentes):
— Qualibat 6111 peinture — technicité courante comprenant, en outre, la réalisation de travaux de peinture et de mise en œuvre de revêtements sur tous supports à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments;
— conformément à l'arrêté du 23.2.2012), les candidats devront justifier d'une qualification Qualibat 1552 ou Afnor certification (ou équivalent), en cours ou valide, pour les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante (sous-section 3).
La SA Les Résidences entend par références équivalentes: une entreprise ayant réalisé des chantiers de même nature et de même niveau.
Les candidatures seront analysées suivant les critères suivants:
— qualité et adéquation des références sur des opérations similaires avec des précisions sur les modes opératoires constructifs en relation avec le projet 70 points;
— pertinence des moyens humains appréciées au regard de la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, les expériences des collaborateurs, la répartition des tâches 30 points.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-08-17
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.lesresidences.fr
Le maître d'ouvrage a choisi de ne pas allotir conformément aux dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations.
Les travaux sont prévus en quatre tranches réalisées dans l'ordre suivant:
— une tranche ferme (20 mois): bâtiment B1 (situé aux nº 2 à 6 de la rue de la Croix-Ferrée: 50 appartements),
— une tranche optionnelle nº 1 (24 mois) qui concerne le bâtiment B3 (situé aux nº 8 à 12 de la rue de la Croix-Ferrée: 57 appartements + 1 loge),
— une tranche optionnelle nº 2 (20 mois) qui concerne le bâtiment B2 (situé aux nº 1 à 5 de la rue de la Croix-Ferrée: 78 appartements),
— une tranche optionnelle nº 3 (26 mois) qui concerne le bâtiment B4 (situé aux nº 1 à 7 de la rue des Carrières: 88 appartements).
L'enveloppe financière des travaux est estimée à 30 000 000 EUR HT pour la tranche ferme et les trois tranches optionnelles.
La réponse en groupement est autorisée.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Versailles
Adresse postale: 5 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
Fax: +33 139073902 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Instance chargée des procédures de recours:
— concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance nº...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Instance chargée des procédures de recours:
— concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009): tribunal de grande instance de Nanterre, 179-191 avenue Joliot-Curie, 92020 Nanterre Cedex Tél: +33 140971010 — Fax: +33 147243161 internet: http://www.caversailles.justice.fr
— concernant l'introduction des autres recours: recours de droit commun: tribunal de grande instance de Versailles, 5 place André Mignot, 78011 Versailles Cedex Tél: +33 139073907 — Fax: +33 139073902 internet: http://www.ca-versailles.justice.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
— pour les procédures d'urgence: cf. le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél. +33 140971010;
— pour les autres recours: cf. le greffe du tribunal de grande instance de Versailles à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél: +33 139073907.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 138-338327 (2020-07-15)