Travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et extérieure de 2 poutres en béton

Ville de Lille

La consultation porte sur des travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et extérieure de 2 poutres en béton.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-02-18. L'appel d'offres a été publié le 2020-01-24.

Qui ?

• Ville de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

• Matériaux de bâtiment › Peintures et revêtements muraux
• Pièces de moteurs › Joints d'étanchéité
• Tours, mâts en treillis, derricks et pylônes › Poutres
• Travaux de bétonnage › Travaux de réparation d'ouvrages en béton
• Travaux de construction d'installations sportives › Réparation et entretien d'infrastructures sportives
• Équipement de sécurité › Joints

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-01-24	Avis de marché

Avis de marché (2020-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réparation et entretien d'infrastructures sportives
Numéro de référence: 20S0012 - 2020/2
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réparation et entretien d'infrastructures sportives 📦
Code CPV supplémentaire: Joints d'étanchéité 📦
Poutres 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lille
Adresse postale: 72 avenue de la République — BP 159
Code postal: 59160
Commune postale: Lomme
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Courrier électronique: achatsmarches@mairie-lomme.fr 📧
Téléphone: +33 320227625 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_QLSSEsaIFq&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_QLSSEsaIFq 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-24 📅
Date limite de soumission: 2020-02-18 📅
Date de publication: 2020-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 019-040753
Numéro JO-S: 19
Informations complémentaires

Pour le lot nº 1, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Travaux de réfection de joints et de traitement de fissures à la piscine de Lomme
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le présent lot a pour objet la réfection de joints dans les 2 bassins et des travaux de traitement de fissures au sein de la piscine municipale de Lomme.

Durée de l'accord: 2 mois
Informations complémentaires:

Pour le lot nº 1, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché.

Intitulé du lot: Travaux de réfection de 2 poutres en béton (extérieure et intérieure), reprise de revêtement mural à la piscine de Lomme
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le présent lot porte sur des travaux de réfection de 2 poutres en béton (intérieure et extérieure) et sur la reprise de revêtement mural au sein de la piscine municipale de Lomme.

Durée de l'accord: 10 mois
Description des options: Tranche optionnelle nº 1: couvertine sur poutre béton façade Nord-est.
Informations complémentaires:

Pour le lot nº 2, la consultation donnera lieu à un marché à tranches, conformément aux articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Piscine municipale de Lomme — 433 bis avenue de Dunkerque — 59160 Lomme.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-02-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21590355000014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_QLSSEsaIFq&v=1&selected=0 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2020_QLSSEsaIFq&v=1 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'organiser une négociation dont les modalités sont explicitées dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune variante pour ce marché. Les variantes à l'initiative des opérateurs économiques sont interdites. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique. Pour le lot nº 1, le délai d'exécution des travaux est de 8 semaines (y compris 3 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux. Pour le lot nº 2, le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 7 semaines (y compris 3 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux de la tranche ferme. Le délai d'exécution de la tranche optionnelle du lot nº 2 est de 25 jours (y compris 15 jours de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux de la tranche optionnelle.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 019-040753 (2020-01-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (8)