Travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et extérieure de 2 poutres en béton
La consultation porte sur des travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et extérieure de 2 poutres en béton.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-02-18.
L'appel d'offres a été publié le 2020-01-24.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et...”
Titre
Travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et extérieure de 2 poutres en béton
20S0012 - 2020/2
Afficher plus
Produits/services: Réparation et entretien d'infrastructures sportives📦
Brève description:
“La consultation porte sur des travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2...”
Brève description
La consultation porte sur des travaux de réfection au sein de la piscine de Lomme: reprise des joints des 2 bassins, traitement de fissures dans les 2 bassins et réfection intérieure et extérieure de 2 poutres en béton.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réfection de joints et de traitement de fissures à la piscine de Lomme” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Joints d'étanchéité📦
Produits/services supplémentaires: Réparation et entretien d'infrastructures sportives📦
Produits/services supplémentaires: Joints📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Piscine municipale de Lomme — 433 bis avenue de Dunkerque — 59160 Lomme.
Description du marché:
“Le présent lot a pour objet la réfection de joints dans les 2 bassins et des travaux de traitement de fissures au sein de la piscine municipale de Lomme.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations complémentaires:
“Pour le lot nº 1, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché.”
Informations complémentaires
Pour le lot nº 1, la consultation donnera lieu à un marché ordinaire. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réfection de 2 poutres en béton (extérieure et intérieure), reprise de revêtement mural à la piscine de Lomme” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Poutres📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de réparation d'ouvrages en béton📦
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Description du marché:
“Le présent lot porte sur des travaux de réfection de 2 poutres en béton (intérieure et extérieure) et sur la reprise de revêtement mural au sein de la...”
Description du marché
Le présent lot porte sur des travaux de réfection de 2 poutres en béton (intérieure et extérieure) et sur la reprise de revêtement mural au sein de la piscine municipale de Lomme.
Afficher plus
Durée de l'accord: 10
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Tranche optionnelle nº 1: couvertine sur poutre béton façade Nord-est.
Description
Informations complémentaires:
“Pour le lot nº 2, la consultation donnera lieu à un marché à tranches, conformément aux articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. La...”
Informations complémentaires
Pour le lot nº 2, la consultation donnera lieu à un marché à tranches, conformément aux articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-02-18
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'organiser une négociation dont les modalités sont explicitées dans le règlement de consultation. Le pouvoir...”
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'organiser une négociation dont les modalités sont explicitées dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune variante pour ce marché. Les variantes à l'initiative des opérateurs économiques sont interdites. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique. Pour le lot nº 1, le délai d'exécution des travaux est de 8 semaines (y compris 3 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux. Pour le lot nº 2, le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 7 semaines (y compris 3 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux de la tranche ferme. Le délai d'exécution de la tranche optionnelle du lot nº 2 est de 25 jours (y compris 15 jours de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux de la tranche optionnelle.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 359542445 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 019-040753 (2020-01-24)