Il s'agit du réaménagement total des bâtiments 1-2-3 et partiel pour le 4. Travaux réalisés en site occupé et décomposés en trois phases afin de maintenir l'activité scolaire sans interruption. À l'avancement du phasage du chantier, les bâtiments 1, 2 et 3 réhabilités seront libres de toutes occupations pour les travaux de désamiantage. Pour le 1 étage du bâtiment 4, les travaux de désamiantage s'effectueront dans la mesure du possible sur le temps des vacances scolaires. Pour le bâtiment de logements collectifs, les travaux de désamiantage seront traités logement par logement, avec une intervention adaptée au planning général du chantier. Aucun travail n'aura lieu sur les deux jours de brevet (fin juin de chaque année scolaire). Les locaux réhabilités tout corps d'état des bâtiments 1 à 4 devront être opérationnels à chaque rentrée scolaire.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-08-31.
L'appel d'offres a été publié le 2020-07-22.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réaménagement des bâtiments 1, 2 et 3 du collège Molière à Chennevières-sur-Marne (94430)
DBD-2020-24”
Produits/services: Travaux de désamiantage📦
Brève description:
“Il s'agit du réaménagement total des bâtiments 1-2-3 et partiel pour le 4. Travaux réalisés en site occupé et décomposés en trois phases afin de maintenir...”
Brève description
Il s'agit du réaménagement total des bâtiments 1-2-3 et partiel pour le 4. Travaux réalisés en site occupé et décomposés en trois phases afin de maintenir l'activité scolaire sans interruption. À l'avancement du phasage du chantier, les bâtiments 1, 2 et 3 réhabilités seront libres de toutes occupations pour les travaux de désamiantage. Pour le 1 étage du bâtiment 4, les travaux de désamiantage s'effectueront dans la mesure du possible sur le temps des vacances scolaires. Pour le bâtiment de logements collectifs, les travaux de désamiantage seront traités logement par logement, avec une intervention adaptée au planning général du chantier. Aucun travail n'aura lieu sur les deux jours de brevet (fin juin de chaque année scolaire). Les locaux réhabilités tout corps d'état des bâtiments 1 à 4 devront être opérationnels à chaque rentrée scolaire.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Description du marché:
“Travaux de désamiantage. Les prestations de ce lot font partie d'une précédente consultation comprenant six lots. Ce lot a été déclaré sans suite, et fait...”
Description du marché
Travaux de désamiantage. Les prestations de ce lot font partie d'une précédente consultation comprenant six lots. Ce lot a été déclaré sans suite, et fait l'objet de la présente consultation.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations complémentaires:
“Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 36 mois, avec une période de préparation de cinq semaines comprise dans ce délai. À...”
Informations complémentaires
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 36 mois, avec une période de préparation de cinq semaines comprise dans ce délai. À titre indicatif, les travaux débuteront au premier trimestre 2021.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Ne seront pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R. 2142-1 à R. 2142-14, R. 2142-25, R. 2143-3 et R. 2143-4, R....”
Liste et brève description des conditions
Ne seront pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R. 2142-1 à R. 2142-14, R. 2142-25, R. 2143-3 et R. 2143-4, R. 2143-6 à R. 2143-10, R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique; relatifs aux exclusions de pleins droits et les candidatures ne démontrant pas l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou ne présentant pas de garanties professionnelles, techniques économiques et financières. Pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer ses garanties techniques et financières ainsi que ses capacités professionnelles, le candidat individuel — ou les membres du groupement en cas de candidature groupée — produira une lettre de candidature (formulaire DC1) et une déclaration du candidat (formulaire DC2 — un formulaire pour chacun des membres du groupement en cas de candidature groupée). Le candidat individuel ou chacun des membres du groupement fournira également, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur dans le Règlement de la consultation (article 6 du RC). Les DC1 et DC2 sont disponibles sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat Ils peuvent également être établis sur format libre. La réponse est électronique mais la signature n'est plus requise lors du dépôt, et sera demandée a postériori à la seule entreprise retenue. Les candidats disposent toujours de la faculté de signer électroniquement leur offre au moment de son dépôt. Le département accepte également en lieu et place des DC1 et DC2, le Document unique de marché européen (DUME), accompagnés des éléments demandés au règlement de consultation.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaire global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaire le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaire le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années....”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat. Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats: lot 01: désamiantage: qualibat 1552 ou équivalent, et/ou références de moins de cinq ans. Ces éléments seront analysés au titre de la candidature.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Ce marché comporte un dispositif visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle (article L. 2112-2 du...”
Conditions d'exécution du contrat
Ce marché comporte un dispositif visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle (article L. 2112-2 du code de la commande publique). Pour répondre à cet objectif et conformément à l'article 1.6 du CCAP, le titulaire du marché devra souscrire dans le cadre de l'exécution des travaux à l'une des modalités de recrutement proposées à l'annexe 3 de l'acte d'engagement.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 029-065994
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-08-31
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-09-01
00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Cette date est donnée à titre indicatif. La séance n'est pas publique.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 36 mois avec une période de préparation de cinq semaines comprise dans ce délai. Le...”
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 36 mois avec une période de préparation de cinq semaines comprise dans ce délai. Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.les modalités de remise des offres sont spécifiées au RC. La consultation des avis, le retrait des DCE et le dépôt des questions éventuelles ainsi que des offres par voie électronique sont obligatoires sur le site www.valdemarne.fr/marches-publics ou depuis le portail maximilien (http://www.maximilien.fr), plate-forme des marchés publics franciliens ou depuis l'adresse URL des adresses complémentaires. La transmission des plis, obligatoire par voie électronique, s'effectue conformément aux articles R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique, sauf copie de sauvegarde (le cas échéant). Cette copie de sauvegarde devra parvenir par tous moyens permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la confidentialité. Pour son envoi postal: Conseil départemental du Val-de-Marne — direction des finances et des marchés — service des marchés — 94054 Créteil Cedex. Pour les dépôts sur place, contre récépissé (coursier, organisme spécialisé dans le transport express des plis et de colis), veuillez-vous présenter à l'adresse suivante: direction des finances et des marchés — service des marchés (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 — immeuble Thalès — bureau 156 (1 étage) au 25 rue Olof Palme à Créteil avant la date limite des remises des plis. Chaque pli portera la mention suivante: copie de sauvegarde — ne pas ouvrir — réaménagement des bâtiments 1,2 et 3 du collège Molière à Chennevières. Relance du lot nº 1: désamiantage, ainsi que le nom de la société expéditrice. Il est précisé qu'une visite du site est obligatoire. Aussi les entreprises sont invitées à prendre un rendez-vous ferme auprès de M. Didier Meunier au +33 143998154 ou +33 628691450. La date limite pour visiter le site est fixée au 21.8.2020. Les entreprises sont informées que la signature n'est plus obligatoire (elle reste permise) lors du dépôt de l'offre, elle sera demandée à la seule entreprise retenue. Les candidats disposent toujours de la faculté de signer électroniquement leur offre au moment de son dépôt. Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours dans les conditions prévues par les règles de la comptabilité publique, conformément aux articles L. 2191-1 à L. 2192-15 et R. 2191-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le financement est inscrit au budget départemental. Les prix sont révisables. Dans le cadre de la dématérialisation de la facture et conformément à la réglementation en vigueur, depuis le 1.1.2017, les factures électroniques peuvent être déposées par l'entreprise attributaire sur le portail Choruspro. Plus d'informations sur le site https: // chorus-pro.gouv.fr La facturation électronique est obligatoire depuis le 1.1.2020. Unité monétaire: l'Euro.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Fax: +33 160566610 📠
URL: https://melun.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Selon les dispositions des articles R. 421-1 et L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Fax: +33 160566610 📠
URL: https://melun.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2020/S 143-351008 (2020-07-22)
Informations complémentaires (2020-08-06)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 143-351008
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-08-31 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-09-15 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-09-01 📅
Nouvelle valeur
Date: 2020-09-16 📅
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“Il est précisé qu'une visite du site est obligatoire. Aussi les entreprises sont invitées à prendre un rendez-vous ferme auprès de M. Didier Meunier au +33...”
Texte
Il est précisé qu'une visite du site est obligatoire. Aussi les entreprises sont invitées à prendre un rendez-vous ferme auprès de M. Didier Meunier au +33 143998154 ou +33 628691450. La date limite pour visiter le site est fixée au 21.8.2020.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Il est précisé qu'une visite du site est obligatoire. Les conditions de visites sont les suivantes: les entreprises sont invitées à prendre un rendez-vous...”
Texte
Il est précisé qu'une visite du site est obligatoire. Les conditions de visites sont les suivantes: les entreprises sont invitées à prendre un rendez-vous ferme auprès d'Isabelle Méhauté au +33 143998224 ou +33 620674012 ou Didier Meunier au +33 143998154 ou +33 628691450. Dates proposées pour la visite des lieux: lundi 24.8.2020 (14h00) — mercredi 26.8.2020 (10h00).
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 154-376318 (2020-08-06)
Avis d'attribution de marché (2022-02-01) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: département du Val de Marne
Adresse postale: direction des bâtiments
Personne de contact: M. le président du Département du Val-de-Marne
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de reamenagement des batiments 1,2 ET 3 du college moliere a chennevieres-sur-marne (94430)
DBD-2020-24”
Brève description:
“il s'agit du réaménagement total des bâtiments 1-2-3 et partiel pour le 4. Travaux réalisés en site occupé et décomposés en trois phases afin de maintenir...”
Brève description
il s'agit du réaménagement total des bâtiments 1-2-3 et partiel pour le 4. Travaux réalisés en site occupé et décomposés en trois phases afin de maintenir l'activité scolaire sans interruption. A l'avancement du phasage du chantier, les bâtiments 1, 2 et 3 réhabilités seront libres de toutes occupations pour les travaux de désamiantage.pour le 1er étage du bâtiment 4, les travaux de désamiantage s'effectueront dans la mesure du possible sur le temps des vacances scolaires. Pour le bâtiment de logements collectifs, les travaux de désamiantage seront traités logement par logement, avec une intervention adaptée au planning général du chantier. Aucun travail n'aura lieu sur les 2 jours de brevet (fin juin de chaque année scolaire). Les locaux réhabilités tout corps d'état des bâtiments 1 à 4 devront être opérationnels à chaque rentrée scolaire
Afficher plus Description
Description du marché:
“travaux de désamiantage. Les prestations de ce lot font partie d'une précédente consultation comprenant 6 lots. Ce lot a été déclaré sans suite, et fait...”
Description du marché
travaux de désamiantage. Les prestations de ce lot font partie d'une précédente consultation comprenant 6 lots. Ce lot a été déclaré sans suite, et fait l'objet de la présente consultation
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 143-351008
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“reamenagement des batiments 1,2 ET 3 du college moliere a chennevieres-sur-marne Relance du lot 1 DESAMIANTAGE” Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - case Postale
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“selon les dispositions des articles R.421-1 et L551-13 et suivants du code de justice administrative” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - case Postale
Source: OJS 2022/S 025-059966 (2022-02-01)