Travaux de construction du pôle universitaire de santé, 3 consultations. Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 sont attribués. Les lots 6 et 14 (2 consultation) ont été déclarés infructueux et feront l'objet d'une procédure négociée. Seul le lot 16 fait l'objet de la présente consultation, l'appel d'offres (2 consultation) ayant été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général, en ce qui concerne ce lot.
— lot nº 16: panneaux photovoltaïques.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-10-06.
L'appel d'offres a été publié le 2020-08-31.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé — 3 consultation
CONSTRUCTION PUS-14-06-Quater3”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé, 3 consultations. Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 sont attribués. Les lots 6...”
Brève description
Travaux de construction du pôle universitaire de santé, 3 consultations. Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 sont attribués. Les lots 6 et 14 (2 consultation) ont été déclarés infructueux et feront l'objet d'une procédure négociée. Seul le lot 16 fait l'objet de la présente consultation, l'appel d'offres (2 consultation) ayant été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général, en ce qui concerne ce lot.
— lot nº 16: panneaux photovoltaïques.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Lot nº 16.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Panneaux photovoltaïques
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture de panneaux solaires📦
Produits/services supplémentaires: Modules solaires photovoltaïques📦
Lieu d'exécution: Martinique 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier La Meynard, 97200 Fort-de-France.
Description du marché:
“Panneaux photovoltaïques en toiture sur la rue centrale, travaux divers de raccordement.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 232 931 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Mesure 5.3 du PO FEDER Martinique.
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse);
— délai d'exécution du lot...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse);
— délai d'exécution du lot 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de trois mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 149-366123
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-10-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-10-07
12:00 📅
“— type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;
— avance: une avance pourra être...”
— type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique;
— avance: une avance pourra être accordée en cas d'acceptation du candidat titulaire du marché en application des articles 5.3 du CCAP et R. 2191-3 du code de la commande publique;
— variante: le éléments figurent dans le règlement de la consultation;
— décomposition en tranches: il n'est pas prévu de tranches;
— modalités essentielles de financement: fonds propres de la collectivité territoriale de Martinique, fonds État et éventuellement FEDER;
— paiement: virement administratif — délai global de paiement: 30 jours — règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels — avance de 5 % prévue;
— variation des prix: prix révisables;
— mode de dévolution: ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.
— délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique: huit jours calendaires;
— critères de jugement des offres: ces éléments figurent dans le règlement de la consultation;
— publications antérieures: 2019/S 149-366123;
— avis rectificatif nº 1 : 2019/S 187-453672 du 27.9.2019;
— avis rectificatif nº 2 : 2019/S 190-461328 du 2.10.2019;
— avis rectificatif nº 3 : 2019/S 201-487748 du 17.10.2019.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue Citronnier
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667📞
Fax: +33 596631008 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue Citronnier
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667📞
Fax: +33 596631008 📠
Source: OJS 2020/S 172-412956 (2020-08-31)
Avis d'attribution de marché (2021-07-06) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: DGA Infrastructures et équipement — rue Gaston Defferre — CS 30137
Personne de contact:
“Monsieur le président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique”
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Panneaux photovoltaïques en toiture sur la rue centrale, travaux divers de raccordement.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 194250.71 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Prix
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'union européenne: oui.
Identification du projet: mesure 5.3 du po feder Martinique.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 172-412956
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021MFT0000053
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Panneaux photovoltaïques
Date de conclusion du contrat: 2021-06-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Green technologie
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷
Région: Martinique 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 194250.71 💰
“Type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
L'offre la plus économiquement...”
Type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
L'offre la plus économiquement avantageuse a été appréciée en fonction des critères de jugement énoncés ci-dessous:
— la valeur technique de l'offre (appréciée notamment à partir des mémoires techniques, SOPAQ et SOPAE requis au B) de l'article 3.3 du présent règlement de consultation
d'entreprise). Pondération 50 %;
— le prix des prestations. Pondération 40 %;
— le délai d'exécution proposé. Pondération 10 %.
Publications antérieures: 2019/S 149-366123.
Avis rectificatif nº 1 : 2019/S 187-453672 du 27.9.2019.
Avis rectificatif nº 2 : 2019/S: 190-461328 du 02.10.2019.
Avis rectificatif nº 3 : 2019/S 201-487748 du 17.10.2019.
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: 12 rue du Citronnier — plateau Fofo — CS 17 103 -
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97271
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le Greffe du Tribunal administratif de Martinique
Commune postale: Schœlcher
Source: OJS 2021/S 131-345030 (2021-07-06)