Travaux d'extension du groupe scolaire Jules Guesde — lots 1, 3, 4, 5, 8, 11 et 14

Commune de Vénissieux

Il s'agit de la construction d'un bâtiment scolaire dans l'enceinte du groupe scolaire Jules Guesde. L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle, la construction du bâtiment et les installations techniques nécessaires à son exploitation. Une visite sur site est obligatoire pour les lots:
— nº 1 gros œuvre — démolition — terrassement;
— nº 11 chauffage — ventilation — plomberie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-11-20. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-16.

Qui ?

• Commune de Vénissieux

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-16	Avis de marché
2020-11-10	Informations complémentaires

Avis de marché (2020-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de transformation de bâtiments
Numéro de référence: 2020f22
Brève description:

Il s'agit de la construction d'un bâtiment scolaire dans l'enceinte du groupe scolaire Jules Guesde. L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle, la construction du bâtiment et les installations techniques nécessaires à son exploitation. Une visite sur site est obligatoire pour les lots: — nº 1 gros œuvre — démolition — terrassement; — nº 11 chauffage — ventilation — plomberie.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de transformation de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Maçonnerie de parement 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Équipement de cuisine 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Vénissieux
Adresse postale: 5 avenue Marcel Houël
Code postal: 69200
Commune postale: Vénissieux
Contact
Adresse Internet: https://www.ville-venissieux.fr 🌏
Courrier électronique: servicemarches@ville-venissieux.fr 📧
Téléphone: +33 472214444 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-16 📅
Date limite de soumission: 2020-11-20 📅
Date de publication: 2020-10-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 205-497780
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info — Les prestations sont réparties en quatorze lot(s). Seuls les lots 1, 3, 4, 5, 8,11 et 14 sont concernés par la présente consultation. Le délai global d'exécution des travaux est de 20 mois, délai incluant la période de préparation de chantier de deux mois. Suivant le calendrier prévisionnel du chantier, la période de préparation de chantier se déroulera de mai à juin 2021 avec un démarrage des travaux en juillet 2021. L'exécution du marché et des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— nº 1 gros œuvre — démolition — terrassement;

— nº 11 chauffage — ventilation — plomberie.

Informations sur les lots: Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Intitulé du lot: Gros œuvre — démolition — terrassement
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de:

— réalisation de travaux de démolition d'un préau en béton;

— réalisation de travaux de terrassement et de VRD;

— réalisation de travaux de gros œuvre en béton armé pour la construction d'un bâtiment R+3.

Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Parement de façade
Numéro du lot: 3
Brève description:

Les travaux du présent lot concernent la réalisation d'un bardage rapporté avec isolation thermique extérieure sur façades en béton. Il y aura deux types de parement:

— parement à plaques de ciment avec enduit en RDC;

— parement à plaques de laine de roche finition en laque d'usine dans les étages.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 4
Brève description:

Les travaux du présent lot concernent:

— la fourniture et pose de fenêtres en aluminium;

— la fourniture et pose de volets roulants électriques;

— la fourniture de stores screen;

— la fourniture et pose de précradres d'habillage de baies.

Intitulé du lot: Serrurerie — menuiseries métalliques
Numéro du lot: 5
Brève description:

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de serrurerie. Ces travaux se décomposent par les grands postes suivants:

— fabrication et pose de blocs portes tôlés;

— fabrication et pose d'ensembles d'entrée vitrée avec huisserie métallique;

— la fourniture et pose de volets roulants;

— fabrication et pose de gardes corps dans les escaliers.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 8
Brève description:

Les travaux du présent lot concernent essentiellement des prestations de:

— fourniture et appareillage de bloc-portes;

— construction et pose de placards muraux et de rayonnages;

— fabrication et pose de panneaux d'affichage en liège;

— diverses prestations de menuiseries courantes.

Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie
Numéro du lot: 11
Brève description:

— modification d'une panoplie de chauffage en chaufferie;

— réalisation d'une sous station de production chauffage;

— réalisation d'un réseau de distribution de chauffage;

— réalisation d'installations de ventilation double flux;

— travaux d'électricité et de régulation;

— réalisation du branchement AEP;

— réalisation d'une installation de plomberie et sanitaire.

Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 14
Brève description:

Ces travaux se déclinent en trois grands postes d'intervention:

— l'aménagement d'une rampe de self-service,

— l'aménagement d'une laverie,

— l'aménagement d'un office de préparation.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants:

— lot 1: certification amiante 1552 + Qualibat: démolition: 1111 + gros œuvre; 2112 + terrassement 1311+ 1321 + 1341 ou références significatives de moins de trois ans;

— lot 3: Qualibat: 3811 ou trois références significatives de moins de trois ans + Eff2;

— lot 4: Qualibat: 3522 ou trois références significatives de moins de trois ans + Eff2;

— lot 5: Qualibat: 4412 + 4421 ou trois références significatives de moins de trois ans + Eff2;

— lot 8: Qualibat: 4312 ou trois références significatives de moins de trois ans;

— lot 11: Qualibat: plomberie 5112/ventilation 5312/chauffage 5213 ou trois références significatives de moins de trois ans + Eff2;

— lot 14: trois références significatives de moins de trois ans + Eff2.

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de la clause sociale et la clause environnementale est une condition de la conformité de l'offre. Clause sociale limitée à certains lots: la ville met en œuvre une condition d'exécution pour certains lots visant à promouvoir l'emploi des publics prioritaires. Les lots impactés et nombre d'heures exigées sont les suivants:

Libellés des lots heures d'insertion:

— 01 — gros œuvre — démolition 1 064 h;

— 03 — parement de façades 228 h;

— 04 — menuiseries extérieures aluminium 152 h;

— 05 — serrurerie — menuiseries métalliques 152 h;

— 11 — chauffage — ventilation — plomberie 304 h.

Clause environnementale pour l'ensemble des lots:chaque titulaire s'engage à respecter la «Charte à faible nuisance» jointe au dossier de consultation des entreprises sous peine d'application de pénalités.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-11-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690259300013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2020/S 205-497780 (2020-10-16)

Informations complémentaires (2020-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il s'agit de la construction d'un bâtiment scolaire dans l'enceinte du groupe scolaire Jules Guesde. L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle, la construction du bâtiment et les installations techniques nécessaires à son exploitation. Une visite sur site est obligatoire pour les lots: — nº 1 gros œuvre — démolition — terrassement, — nº 11 chauffage — ventilation — plomberie.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-10 📅
Date limite de soumission: 2020-11-27 📅
Date de publication: 2020-11-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 222-542731
Se réfère à l'avis: 2020/S 205-497780
Numéro JO-S: 222

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: — nº 1 gros œuvre — démolition — terrassement,
Source: OJS 2020/S 222-542731 (2020-11-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de transformation de bâtiments (4)

Travaux d'entretien de fresques