TEO Tranche 3 — phase A: aménagement du boulevard Laennec et rue de la Corderie

Avis de marché (2020-11-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 2020120
Brève description: Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Installation de signalisation routière 📦
Réalisation et entretien d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Côtes-d’Armor 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Saint-Brieuc Agglomération
Adresse postale: 5 rue du 71e Régiment d'Infanterie, CS 54403
Code postal: 22044
Commune postale: Saint-Brieuc Cedex 2
Contact
Adresse Internet: https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr 🌏
Courrier électronique: accueil@sbaa.fr 📧
Téléphone: +33 296772000 📞
URL des documents: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-13 📅
Date limite de soumission: 2020-12-17 📅
Date de publication: 2020-11-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 225-552255
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: VRD — rue de la Corderie
Numéro du lot: 1A
Brève description: Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires: Intitulé du lot: VRD — boulevard Laennec
Numéro du lot: 1B
Brève description: Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires: Intitulé du lot: Signalisation — rue de la Corderie
Numéro du lot: 2A
Brève description: Durée de l'accord: 1 mois
Informations complémentaires: Délai d'exécution: un mois à compter de l'OS de démarrage.
Intitulé du lot: Signalisation — boulevard Laennec
Numéro du lot: 2B
Brève description: Durée de l'accord: 2 mois
Informations complémentaires: Délai d'exécution: deux mois à compter de l'OS de démarrage.
Intitulé du lot: Aménagement paysager — rue de la Corderie
Numéro du lot: 3A
Brève description: Travaux d'aménagement paysager, rue de la Corderie à Saint-Brieuc.
Informations complémentaires: Intitulé du lot: Aménagement paysager — boulevard Laennec
Numéro du lot: 3B
Brève description: Travaux d'aménagement paysager boulevard Laennec à Saint-Brieuc.
Durée de l'accord: 4 mois
Informations complémentaires: Délai d'exécution: quatre mois à compter de l'os de démarrage.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏

Référence
Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Source: OJS 2020/S 225-552255 (2020-11-13)