Les travaux consistent dans la réhabilitation du collecteur unitaire visitable situé sous la route départementale D920 sur la commune d'Antony sur un linéaire total de 1 398 ml avec de l'amont vers l'aval.
Les travaux sont les suivants:
— 277 ml sous l'avenue de la Division Leclerc, entre l'avenue Gabriel Péri (D67A) et la rue Auguste Mounié;
— 1121 ml sous l'avenue Aristide Briand, entre la rue Auguste Mounié et l'avenue Charles de Gaulle.
Les travaux sont décrits au règlement de consultation. Cette consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché composite avec une partie ordinaire à prix unitaires et une partie à bons de commande avec un montant minimum de 600 000 EUR HT et un montant maximum de 1 400 000 EUR HT. Les prestations de chaque partie sont décrites à l'article 1.1 du règlement de consultation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-09-22.
L'appel d'offres a été publié le 2020-07-27.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réhabilitation du collecteur unitaire d'assainissement visitable situé sous l'avenue de la division Leclerc et l'avenue Aristide Briand à Antony
2020-329”
Produits/services: Travaux d'assainissement📦
Brève description:
“Les travaux consistent dans la réhabilitation du collecteur unitaire visitable situé sous la route départementale D920 sur la commune d'Antony sur un...”
Brève description
Les travaux consistent dans la réhabilitation du collecteur unitaire visitable situé sous la route départementale D920 sur la commune d'Antony sur un linéaire total de 1 398 ml avec de l'amont vers l'aval.
Les travaux sont les suivants:
— 277 ml sous l'avenue de la Division Leclerc, entre l'avenue Gabriel Péri (D67A) et la rue Auguste Mounié;
— 1121 ml sous l'avenue Aristide Briand, entre la rue Auguste Mounié et l'avenue Charles de Gaulle.
Les travaux sont décrits au règlement de consultation. Cette consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché composite avec une partie ordinaire à prix unitaires et une partie à bons de commande avec un montant minimum de 600 000 EUR HT et un montant maximum de 1 400 000 EUR HT. Les prestations de chaque partie sont décrites à l'article 1.1 du règlement de consultation.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Antony — département des Hauts de Seine.
Description du marché:
“Les travaux de réhabilitation consistent dans:
— la réalisation d'un chemisage structurant par projection de béton sur armatures en voûte et en piédroits;
—...”
Description du marché
Les travaux de réhabilitation consistent dans:
— la réalisation d'un chemisage structurant par projection de béton sur armatures en voûte et en piédroits;
— réfection du radier avec la pose de cunettes préfabriquées;
— reprise des galeries avaloirs et des équipements de regards.
Les prestations de la partie ordinaire et de la partie à bons de commandes sont décrits à l'article 1.1 du règlement de consultation.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Planning — délais d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution des travaux est de quinze mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Par dérogation à...”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de quinze mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG travaux, il est fixé une période de préparation de trois mois à compter de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant de commencer cette période.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Une lettre de candidature et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par les cotraitants (ou l'imprimé DC1 fourni par le Département) dûment...”
Liste et brève description des conditions
Une lettre de candidature et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par les cotraitants (ou l'imprimé DC1 fourni par le Département) dûment complétée; le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement (extrait K-Bis, délégation de signature,…); la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; le formulaire DC1 fourni par le département (ou une déclaration sur l'honneur) indiquant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public, y compris les Équipements de protection individuelle (EPI), en particulier ceux relatifs à la descente en réseau d'assainissement;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— attestation de formation au travail en espace confiné et à l'utilisation des Équipements de protection (EPC) et des EPI ou, à défaut, une déclaration du candidat attestant que la formation des intervenants est planifiée, avec l'engagement de produire l'attestation de formation avant le début de l'exécution des prestations. Cette formation doit être du niveau intervenant en espace confiné telle que définie dans l'instruction Ed6026 de l'INRS de juin 2008 et précisé dans le document de référence CATEC;
— la personne ou une partie des personnes amenées à conduire la mission devra (devront) posséder l'habilitation électrique B0 en cours de validité au regard de la norme NF-C-18-510 ou à défaut, une déclaration de l'organisme de formation prouvant que la formation des intervenants est planifiée, avec l'engagement de produire l'attestation de formation avant le début de l'exécution des prestations;
— attestation du candidat dans laquelle il s'engage à remettre au maître de l'ouvrage avant le démarrage de ses prestations les attestations de contrôle périodique des EPI, en particulier ceux relatifs à la descente en réseau d'assainissement;
— la preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Certificats FNTP ou références équivalentes:
— 521 canalisations sans pression DN > 1 000 mm;
— 5211 rénovation continue par techniques multiples...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Certificats FNTP ou références équivalentes:
— 521 canalisations sans pression DN > 1 000 mm;
— 5211 rénovation continue par techniques multiples spécialisées;
— 5212 réparation de canalisations;
— 522 canalisations sans pression DN ≤ 1 000 mm;
— 5221 rénovation continue par techniques multiples spécialisées;
— 5222 réparation ponctuelle en place.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Conformément à l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, la présente consultation comporte des éléments à caractère environnemental, à savoir le...”
Conditions d'exécution du contrat
Conformément à l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, la présente consultation comporte des éléments à caractère environnemental, à savoir le respect des documents suivants:
— le cahier des clauses environnementales pour les chantiers de la direction de l'eau;
— le guide de bonne tenue des chantiers du département des Hauts-de-Seine.
Le département des Hauts-de-Seine, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans les clauses administratives particulières une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Ainsi, le nombre d'heures d'insertion que le titulaire s'engage à honorer pour l'exécution du présent marché est de 560 h.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-09-22
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-09-23
10:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Nanterre.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Aucune personne n'est autorisée à participer à la réunion d'ouverture.
“Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Les critères et sous critères relatifs...”
Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Les critères et sous critères relatifs au jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: valeur technique sur 60 points décomposés comme suit:
— sous critère 1: moyens humains et matériels mis à disposition sur le chantier sur 16 points;
— sous critère 2: organisation générale des travaux sur 32 points;
— sous critère 3: qualité, sécurité et environnement sur 12 points valeur économique sur 30 points: l'offre sera analysée à partir de la somme du montant HT inscrit au Détail quantitatif estimatif (DQE) de la partie ordinaire et du montant HT inscrit au Détail quantitatif estimatif (DQE) de la partie à bons de commande. Le calcul de la note est effectué selon une formule dite «Non linéaire médiane» dont les grands principes sont exposés dans le règlement de consultation.
Planning — délais d'exécution sur 10 points décomposés comme suit:
— sous critère 1: optimisation du délai global et de l'articulation des différentes phases — mise en avant du chemin critique sur 3 points;
— sous critère 2: cohérence du planning vis-à-vis des moyens proposés sur 3 points;
— sous critère 3: pertinence du planning vis-à-vis des contraintes identifiées sur 3 points;
— sous critère 4: calendrier prévisionnel de remise des documents sur 1 point.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://www.ta.cergy-pontoise.juradm.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics”
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 182524267📞
Fax: +33 182524295 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://www.ta.cergy-pontoise.juradm.fr🌏
Source: OJS 2020/S 145-356184 (2020-07-27)
Avis d'attribution de marché (2021-01-07) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Les travaux consistent dans la réhabilitation du collecteur unitaire visitable situé sous la route départementale D920 sur la commune d'Antony sur un...”
Brève description
Les travaux consistent dans la réhabilitation du collecteur unitaire visitable situé sous la route départementale D920 sur la commune d'Antony sur un linéaire total de 1 398 ml avec de l'amont vers l'aval. Les travaux sont les suivants:
— 277 ml sous l'avenue de la Division Leclerc, entre l'avenue Gabriel Péri (D67a) et la rue Auguste Mounié,
— 1 121 ml sous l'avenue Aristide Briand, entre la rue Auguste Mounié et l'avenue Charles de Gaulle.
Les travaux sont décrits au règlement de consultation. Cette consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché composite avec une partie ordinaire à prix unitaires et une partie à bons de commande avec un montant minimal de 600 000 EUR HT et un montant maximal de 1 400 000 EUR HT. Les prestations de chaque partie sont décrites à l'article 1.1 du règlement de consultation.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 4804880.90 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Antony — département des Hauts-de-Seine.
Description du marché:
“Les travaux de réhabilitation consistent dans:
— la réalisation d'un chemisage structurant par projection de béton sur armatures en voûte et en piédroits,
—...”
Description du marché
Les travaux de réhabilitation consistent dans:
— la réalisation d'un chemisage structurant par projection de béton sur armatures en voûte et en piédroits,
— réfection du radier avec la pose de cunettes préfabriquées,
— reprise des galeries avaloirs et des équipements de regards.
Les prestations de la partie ordinaire et de la partie à bons de commandes sont décrits à l'article 1.1 du règlement de consultation.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 145-356184
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 200329L001
Titre:
“Réhabilitation du collecteur unitaire d'assainissement visitable situé sous l'avenue de la Division Leclerc et l'avenue Aristide Briand à Antony”
Date de conclusion du contrat: 2020-12-10 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Sade Travaux Spéciaux
Adresse postale: 346 rue du Maréchal Juin, BP 593
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77005
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Parenge
Adresse postale: 7 avenue Léon Harmel
Commune postale: Antony
Code postal: 92168
Région: Hauts-de-Seine 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 4742129.90 💰
Code devise: EUR 💰
Offre la plus basse: 4011225.60
Offre la plus élevée: 5225017.74
“Les critères et sous critères de jugement des offres sont fixés à l'article 5.2 du règlement de consultation à savoir:
— valeur technique sur 60 points...”
Les critères et sous critères de jugement des offres sont fixés à l'article 5.2 du règlement de consultation à savoir:
— valeur technique sur 60 points décomposés comme suit:
—— sous-critère 1: moyens humains et matériels mis à disposition pour le chantier sur 16 points,
—— sous-critère 2: organisation générale des travaux sur 32 points,
—— sous-critère 3: qualité, sécurité et environnement sur 12 points,
— valeur économique sur 30 points planning — délais d'exécution sur 10 points le marché a été notifié le 6.1.2021 pour un montant de 4 032 823,95 EUR HT pour la partie ordinaire et un montant minimal de 600 000 EUR HT et un montant maximal de 1 400 000 EUR HT pour la partie à bons de commande.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 007-010521 (2021-01-07)