Les travaux débuteront dès que possible, et au plus tard début mai 2020. Le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est fixé à 10 mois pour le lot 1 et 3 mois pour le lot 2 (dont 30 jours de période de préparation), sur une période de 13 mois (interruption de chantier). Le département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2, L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion et de promotion de l'emploi. Chaque entreprise qui se verra attribuer le lot 1, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-02-28.
L'appel d'offres a été publié le 2020-01-27.
Objet Champ d'application du marché
Titre: RD 338 — PSGR giratoire de l'Océane, commune de Saint-Saturnin
20ft-Rou-2701-D
Produits/services: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil📦
Brève description:
“Les travaux débuteront dès que possible, et au plus tard début mai 2020. Le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est fixé à 10 mois pour le lot 1 et 3...”
Brève description
Les travaux débuteront dès que possible, et au plus tard début mai 2020. Le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est fixé à 10 mois pour le lot 1 et 3 mois pour le lot 2 (dont 30 jours de période de préparation), sur une période de 13 mois (interruption de chantier). Le département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2, L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion et de promotion de l'emploi. Chaque entreprise qui se verra attribuer le lot 1, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: PSGR, terrassements, assainissement et chaussée
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Sarthe🏙️
Description du marché: Création de 4 PSGR. Délai d'exécution: 10 mois pour le lot 1.
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Critère de coût (pondération): 30
Critère de coût (nom):
“Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)”
Critère de coût (pondération): 10
Critère de coût (nom):
“Les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (voir le détail dans le règlement de la consultation)” Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 13
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Éclairage public
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Description du marché:
“Fourniture et pose de matériel d'éclairage public. Délai d'exécution: 3 mois pour le lot 2.” Critères d'attribution
Critère de coût (pondération): 40
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Voir annexes 1 et 2 du règlement de la consultation.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Voir annexes 1 et 2 du règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Financement: paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres. Conformément aux articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du code de la commande publique, une...”
Conditions d'exécution du contrat
Financement: paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres. Conformément aux articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement cette opération est financée par:
— le Conseil départemental: 50 %,
— la région: 50 %.
Forme juridique: chaque marché sera conclu:
— soit avec un prestataire unique,
— soit avec des prestataires groupés solidaires,
— soit avec des prestataires groupés conjoints.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-28
11:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-02-28
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — depuis le 1.10.2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché. Caractéristiques principales des travaux:
— lot 1:
—— séparateurs modulaires de voies BT 3: 3 200 m,
—— BBSG 0/10 classe 3 au liant modifié, EB 10: 3 000 t,
—— GB 0/14 classe 3, EB 14: 3 000 t,
—— GNT à 0/120,
—— à 0/20: 9 600 t,
—— semelle béton C20/25 pour fondation ouvrage: 500 m,
—— passerelles d'accès aux zones chantier: 1 ft,
—— déblais: 22 000 m,
—— remblais: 11 000 m,
—— construction de séparateur type GBA/DBA: 1 400 m,
—— bordures béton type T2: 2 000 m,
—— station de relevage: 1 ft,
—— tranchées: 700 m,
—— engazonnement: 13 000 m,
—— béton désactivé: 500 m2,
—— palplanches occasion de type AZ 12-700 ou similaire: 532 300 kg,
—— géomembrane pour cuvelage des ouvrages: 5 880 m,
—— éléments préfabriqués pour parties d'ouvrage et murs: 1 460 m,
—— béton C35/45 pour parties ouvrages coulées en place: 490 m,
—— armatures pour parties ouvrages coulées en place: 64 000 kg,
—— coulis remplissage à l'arrière ouvrages et murs: 670 m,
—— étanchéité ouvrages: 330 m,
— lot 2:
—— éclairage public,
—— câble: 2 000 m,
—— mâts d'éclairage (6, 8 et 10 m): 47 u,
—— crosses (simples et doubles): 49 u,
—— lanternes: 66 u,
—— système de télégestion: 58 u.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Fax: +33 240994658 📠
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics”
Adresse postale: immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso
Commune postale: Nantes
Code postal: 44202
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr📧
URL: http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccra.htm🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: www.telerecours.fr.
Source: OJS 2020/S 020-043598 (2020-01-27)