Opération Co'Met — travaux pour la réalisation d'une voie de contournement

Orléans Métropole

La présente consultation porte sur des travaux pour la réalisation d'une voie de contournement dans le cadre du projet Co'Met et donnera lieu à un marché ordinaire mono-attributaire, alloti et non reconductible.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-07-20. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Orléans Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loiret

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-06-12	Avis de marché
2020-11-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Numéro de référence: M20f0114
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loiret 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Orléans Métropole
Adresse postale: espace Saint-Marc, 5 place du 6 Juin 1944, CS 95801
Code postal: 45058
Commune postale: Orléans
Contact
Adresse Internet: http://www.orleans-metropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@orleans-metropole.fr 📧
Téléphone: +33 238784030 📞
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-12 📅
Date limite de soumission: 2020-07-20 📅
Date de publication: 2020-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 115-278122
Numéro JO-S: 115
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm — les contenu et conditions de remise des offres sont fixés dans le règlement de la consultation; — accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique:http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm — la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée; — critères de sélection des candidatures: aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacités techniques, professionnelles, économiques et financières; — s'agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats; — à titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 15.10.2020; — visite obligatoire du site: détails dans le RC; — sous-critères de la «valeur technique appréciée au regard du CMT»: —— sous-critère 1: optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, cohérence du planning d'exécution détaillé et ressourcé, pertinence de l'analyse du planning au regard l'impact que pourrait avoir la crise sanitaire liée au Covid-19 (Ss-Pondération 25 %); —— sous-critère 2: qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier au vu du point B du cadre de mémoire technique (ss-pondération 25 %); —— sous critère 3: qualité de la méthodologie d'exécution des travaux et de l'organisation du chantier au vu du point C du cadre de mémoire technique (ss pondération 10 %).

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm

— les contenu et conditions de remise des offres sont fixés dans le règlement de la consultation;

— accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique:http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm

— la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée;

— critères de sélection des candidatures: aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacités techniques, professionnelles, économiques et financières;

— s'agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats;

— à titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 15.10.2020;

— visite obligatoire du site: détails dans le RC;

— sous-critères de la «valeur technique appréciée au regard du CMT»:

—— sous-critère 1: optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, cohérence du planning d'exécution détaillé et ressourcé, pertinence de l'analyse du planning au regard l'impact que pourrait avoir la crise sanitaire liée au Covid-19 (Ss-Pondération 25 %);

—— sous-critère 2: qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier au vu du point B du cadre de mémoire technique (ss-pondération 25 %);

—— sous critère 3: qualité de la méthodologie d'exécution des travaux et de l'organisation du chantier au vu du point C du cadre de mémoire technique (ss pondération 10 %).

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Voirie et réseaux divers (VRD)
Numéro du lot: 1
Brève description:

— la durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux;

— période de préparation: trois semaines à compter de la notification du marché (période incluse dans le délai d'exécution global);

— délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Durée de l'accord: 3 mois
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description:

— délai d'exécution: un mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).

Durée de l'accord: 1 mois
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 3
Brève description:

— délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).

Durée de l'accord: 2 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

— un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents;

— formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-07-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique détaillant les points suivant: détails des sous-critère à lire dans la partie «renseignements complémentaires» de l'AAPC
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire
Critère de coût (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24450046800040
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Informations complémentaires

— les contenu et conditions de remise des offres sont fixés dans le règlement de la consultation;

— accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique:http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm

— la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée;

— critères de sélection des candidatures: aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacités techniques, professionnelles, économiques et financières;

— s'agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats;

— à titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 15.10.2020;

— visite obligatoire du site: détails dans le RC;

— sous-critères de la «valeur technique appréciée au regard du CMT»:

—— sous-critère 1: optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, cohérence du planning d'exécution détaillé et ressourcé, pertinence de l'analyse du planning au regard l'impact que pourrait avoir la crise sanitaire liée au Covid-19 (Ss-Pondération 25 %);

—— sous-critère 2: qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier au vu du point B du cadre de mémoire technique (ss-pondération 25 %);

—— sous critère 3: qualité de la méthodologie d'exécution des travaux et de l'organisation du chantier au vu du point C du cadre de mémoire technique (ss pondération 10 %).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 115-278122 (2020-06-12)

Avis d'attribution de marché (2020-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 355033.13 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Espace Saint-Marc, 5 place du 6-Juin-1944, CS 95801

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-12 📅
Date de publication: 2020-11-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 224-549746
Se réfère à l'avis: 2020/S 115-278122
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires

Marché ordinaire mono-attributaire, alloti et non reconductible. La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux. BOAMP: n

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,

— Période de préparation: trois semaines à compter de la notification du marché (période incluse dans le délai d'exécution global),

— Délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

— Délai d'exécution: un mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).

— Délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique détaillant les points suivant: Détails des sous-critère à lire dans la partie "renseignements complémentaires" de l'Aapc

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-11-05 📅
Nom: Colas Centre Ouest
Adresse postale: 180 rue des Bruyères
Commune postale: Saint-Cyr-en-Val
Code postal: 45590
Pays: France 🇫🇷
Loiret 🏙️
Valeur totale du marché: 278933.30 EUR 💰
Nom: Ineo Réseaux Centre
Adresse postale: 14 rue de la Fonderie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45100
Valeur totale du marché: 22445.90 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-11-10 📅
Nom: SA J Richard
Adresse postale: 43 rue Corne-de-Cerf
Valeur totale du marché: 53653.93 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
Source: OJS 2020/S 224-549746 (2020-11-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)