La présente consultation porte sur des travaux pour la réalisation d'une voie de contournement dans le cadre du projet Co'Met et donnera lieu à un marché ordinaire mono-attributaire, alloti et non reconductible.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-07-20.
L'appel d'offres a été publié le 2020-06-12.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Opération Co'Met — travaux pour la réalisation d'une voie de contournement
M20f0114”
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“La présente consultation porte sur des travaux pour la réalisation d'une voie de contournement dans le cadre du projet Co'Met et donnera lieu à un marché...”
Brève description
La présente consultation porte sur des travaux pour la réalisation d'une voie de contournement dans le cadre du projet Co'Met et donnera lieu à un marché ordinaire mono-attributaire, alloti et non reconductible.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
— la durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux;
— période de préparation: trois semaines à compter de la notification du marché (période incluse dans le délai d'exécution global);
— délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique détaillant les points suivant: détails des sous-critère à lire dans la partie...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique détaillant les points suivant: détails des sous-critère à lire dans la partie «renseignements complémentaires» de l'AAPC
Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire
Critère de coût (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 3
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Éclairage public
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“— la durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux;
— délai d'exécution: un mois à compter de l'ordre de...”
Description du marché
— la durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux;
— délai d'exécution: un mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“— la durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux;
— délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de...”
Description du marché
— la durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux;
— délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
— un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents;
— formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-07-20
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-07-20
14:30 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm
— les contenu et conditions de remise des offres sont fixés dans le règlement de la consultation;
— accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique:http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
— la transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée;
— critères de sélection des candidatures: aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacités techniques, professionnelles, économiques et financières;
— s'agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats;
— à titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 15.10.2020;
— visite obligatoire du site: détails dans le RC;
— sous-critères de la «valeur technique appréciée au regard du CMT»:
—— sous-critère 1: optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, cohérence du planning d'exécution détaillé et ressourcé, pertinence de l'analyse du planning au regard l'impact que pourrait avoir la crise sanitaire liée au Covid-19 (Ss-Pondération 25 %);
—— sous-critère 2: qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier au vu du point B du cadre de mémoire technique (ss-pondération 25 %);
—— sous critère 3: qualité de la méthodologie d'exécution des travaux et de l'organisation du chantier au vu du point C du cadre de mémoire technique (ss pondération 10 %).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 115-278122 (2020-06-12)
Avis d'attribution de marché (2020-11-12) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Espace Saint-Marc, 5 place du 6-Juin-1944, CS 95801
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 355033.13 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,
— Période de préparation: trois semaines à compter de...”
Description du marché
— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,
— Période de préparation: trois semaines à compter de la notification du marché (période incluse dans le délai d'exécution global),
— Délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique détaillant les points suivant: Détails des sous-critère à lire dans la partie...”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique détaillant les points suivant: Détails des sous-critère à lire dans la partie "renseignements complémentaires" de l'Aapc
Afficher plus Description
Description du marché:
“— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,
— Délai d'exécution: un mois à compter de l'ordre de...”
Description du marché
— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,
— Délai d'exécution: un mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).
Afficher plus
Description du marché:
“— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,
— Délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de...”
Description du marché
— La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux,
— Délai d'exécution: deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (pas de période de préparation).
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 115-278122
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Voirie et réseaux divers (VRD)
Date de conclusion du contrat: 2020-11-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Centre Ouest
Adresse postale: 180 rue des Bruyères
Commune postale: Saint-Cyr-en-Val
Code postal: 45590
Pays: France 🇫🇷
Région: Loiret🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 278933.30 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Éclairage public
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Ineo Réseaux Centre
Adresse postale: 14 rue de la Fonderie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45100
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 22445.90 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Espaces verts
Date de conclusion du contrat: 2020-11-10 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: SA J Richard
Adresse postale: 43 rue Corne-de-Cerf
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 53653.93 💰
“Marché ordinaire mono-attributaire, alloti et non reconductible. La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des...”
Marché ordinaire mono-attributaire, alloti et non reconductible. La durée du marché débute à compter de sa notification jusqu'à la réception définitive des travaux. BOAMP: n 2020_166 publié le 14.6.2020. Joue: n 2020/s115-278122 publié le 16.6.2020.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 224-549746 (2020-11-12)