La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS Avant-projet sommaire; APD Avant-projet définitif; PRO études de Projet; ACT Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux; EXE Visa; DET Direction de l'exécution des contrats de travaux; AOR Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
La mission du maître d'œuvre sera complétée par:
— la mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier,
— la mission système sécurité incendie,
— la mission devis quantitatif détaillé.
Les tranches du marché sont:
— tranche ferme: conception de la tranche ferme de travaux + conception de la tranche optionnelle de travaux + suivi de l'exécution de la tranche ferme de travaux;
— tranche optionnelle: suivi de l'exécution de la tranche optionnelle de travaux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-07-27.
L'appel d'offres a été publié le 2020-06-24.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation thermique de l'immeuble UIOSS d'Angers
2020.04”
Produits/services: Services d'architecture📦
Brève description:
“La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS...”
Brève description
La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS Avant-projet sommaire; APD Avant-projet définitif; PRO études de Projet; ACT Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux; EXE Visa; DET Direction de l'exécution des contrats de travaux; AOR Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
La mission du maître d'œuvre sera complétée par:
— la mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier,
— la mission système sécurité incendie,
— la mission devis quantitatif détaillé.
Les tranches du marché sont:
— tranche ferme: conception de la tranche ferme de travaux + conception de la tranche optionnelle de travaux + suivi de l'exécution de la tranche ferme de travaux;
— tranche optionnelle: suivi de l'exécution de la tranche optionnelle de travaux.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture📦
Lieu d'exécution: Maine-et-Loire🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: UIOSS Angers.
Description du marché:
“Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation thermique de l'immeuble UIOSS d'Angers.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Organisation du chantier, phasage des travaux et prise en compte des contraintes de continuité de service et de condition de travail des utilisateurs”
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Méthodologie de travail et suivi des travaux
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Analyse du coût prévisionnel des travaux
Critère de qualité (nom): Analyse du programme et intentions de l'équipe de MOE
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 811 840 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 84
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 7
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article R. 2122-7 du...”
Description des options
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire de ce présent marché dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées dans ce marché. En outre, ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. Des marchés supplémentaires pourront être également conclus conformément à l'article R. 2194-2 du code de la commande publique.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
“L'UIOSS d'Angers demande que les candidats présentent pour leur groupement un chiffre d'affaire global annuel minimal de 700 000 EUR HT, c'est-à-dire 700...”
L'UIOSS d'Angers demande que les candidats présentent pour leur groupement un chiffre d'affaire global annuel minimal de 700 000 EUR HT, c'est-à-dire 700 000 EUR HT cumulés sur l'ensemble des membres du groupement.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“L'équipe de maîtrise d'œuvre sera composée d'un architecte et un ou plusieurs bureaux d'étude.” Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Cette équipe sera capable de maîtriser la totalité des disciplines concernées par l'opération et ses contraintes (milieu occupé et présence d'amiante) et...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Cette équipe sera capable de maîtriser la totalité des disciplines concernées par l'opération et ses contraintes (milieu occupé et présence d'amiante) et réunira au minimum toutes les compétences techniques nécessaires à l'objet du marché, à savoir compétences d'ingénierie ou équivalent en:
— architecte (mandataire),
— économie de la construction,
— électricité CFO/CFA,
— thermique et performance énergétique,
— acoustique,
— maîtrise d'œuvre amiante,
— structure,
— CVC/plomberie,
— SSI,
— développement durable.
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“Chaque candidat devra comporter un architecte diplômé et inscrit conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
Chaque candidat devra comporter un architecte diplômé et inscrit conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur l'architecture.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-07-27
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Rennes
Adresse postale: 7 rue Pierre Abélard
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Sur le fondement du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, il existe deux...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Sur le fondement du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, il existe deux types de référés en matière de marchés publics (articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile) qui peuvent être actionné par les requérants:
— avant la notification du marché, le référé précontractuel,
— le référé contractuel après la signature du contrat.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal judiciaire de Rennes
Adresse postale: 7 rue Pierre Abélard
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 123-301636 (2020-06-24)
Informations complémentaires (2020-07-01) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 32 rue Louis gain
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS...”
Brève description
La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS Avant-projet sommaire; APD Avant-projet définitif; PRO études de Projet; ACT Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux; Exe Visa; DET Direction de l'exécution des contrats de travaux; AOR Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. La Mission du maître d'œuvre sera complétée par: la mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier — la mission système sécurité incendie — la mission devis quantitatif détaillé. Les tranches du marché sont:
— tranche ferme: conception de la tranche ferme de travaux + conception de la tranche optionnelle de travaux + suivi de l'exécution de la tranche ferme de travaux;
— tranche optionnelle: suivi de l'exécution de la tranche optionnelle de travaux.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 123-301636
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-07-27 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-07-31 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2020/S 128-314234 (2020-07-01)
Avis d'attribution de marché (2021-05-18) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS...”
Brève description
La procédure concerne la réhabilitation thermique de l'UIOSS d'Angers pour une mission de maîtrise d'œuvre et constituée des éléments suivants: APS Avant-Projet sommaire; APD Avant-Projet définitif; PRO Études de projet; ACT Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux; EXE VISA; DET Direction de l'exécution des contrats de travaux; AOR Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
La mission du maître d'œuvre sera complétée par: la mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier — la mission système sécurité incendie — la mission devis quantitatif détaillé.
Les tranches du marché sont:
— tranche ferme: conception de la tranche ferme de travaux + conception de la tranche optionnelle de travaux + suivi de l'exécution de la tranche ferme de travaux;
— tranche optionnelle: suivi de l'exécution de la tranche optionnelle de travaux.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 738 540 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article R. 2122-7 du...”
Description des options
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire de ce présent marché dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées dans ce marché. En outre, ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. des marchés supplémentaires pourront être également conclus conformément à l'article R. 2194-2 du code de la commande publique.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 123-301636
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020.04
Titre:
“Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation thermique de l'immeuble UIOSS d'Angers”
Date de conclusion du contrat: 2021-05-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Lionel Vie et associés
Adresse postale: 23 rue Guillier de la Touche
Commune postale: Angers
Code postal: 49100
Pays: France 🇫🇷
Région: Maine-et-Loire🏙️
URL: http://www.lionel-vie.fr🌏
Le contractant est une PME ✅
Nom: Even Structures
Adresse postale: 5 rue des Petites Maulevries
Code postal: 49007
URL: http://www.even-structures.fr/accueil/🌏
Nom: AB Ingénierie
Adresse postale: 21 rue du Hanipet
Commune postale: Saint-Barthélemy-d'Anjou
Code postal: 49124
URL: https://www.ab-ingenierie.com/🌏
Nom: DB Acoustic
Adresse postale: 20 rue de la Chevallerie
Commune postale: Trélazé
Code postal: 49800
URL: https://www.dbacoustic.fr/🌏
Le contractant est une PME
Nom: Ad Inge
Adresse postale: 103 avenue Henri Fréville
Commune postale: Rennes
Code postal: 35200
URL: https://ad-inge.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 738 540 💰
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Sur le fondement du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique il existe deux...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Sur le fondement du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique il existe deux types de référés en matière de marchés publics (articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile) qui peuvent être actionné par les requérants:
— avant la notification du marché, le référé précontractuel;
— le référé contractuel après la signature du contrat.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 098-257527 (2021-05-18)