Marché de travaux de reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Bizet/Wallon, la construction d'une maison de quartier et le réaménagement du square
La présente consultation concerne le marché de travaux de reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Bizet/Wallon, la construction d'une maison de quartier et le réaménagement du square. Le marché est réparti en plusieurs lots, pour la plupart déjà attribués. Les lots concernés par la présente consultation complètent les précédents appels d'offres.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-01-18.
L'appel d'offres a été publié le 2020-12-11.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Bizet/Wallon, la construction d'une maison de quartier et le réaménagement du square
2021-03”
Titre
Marché de travaux de reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Bizet/Wallon, la construction d'une maison de quartier et le réaménagement du square
2021-03
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments scolaires📦
Brève description:
“La présente consultation concerne le marché de travaux de reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Bizet/Wallon, la construction d'une maison de...”
Brève description
La présente consultation concerne le marché de travaux de reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Bizet/Wallon, la construction d'une maison de quartier et le réaménagement du square. Le marché est réparti en plusieurs lots, pour la plupart déjà attribués. Les lots concernés par la présente consultation complètent les précédents appels d'offres.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation d'ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 2 boulevard Henri Barbusse — 78210 Saint-Cyr-l'École.
Description du marché:
“Installation de deux ascenseurs répartis ainsi:
— un ascenseur 630 kg pour la reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Wallon-Bizet,
— un ascenseur...”
Description du marché
Installation de deux ascenseurs répartis ainsi:
— un ascenseur 630 kg pour la reconstruction/rénovation de l'ensemble scolaire Wallon-Bizet,
— un ascenseur 630 kg pour la construction d'une maison de quartier.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Menuiserie pour la construction📦
Description du marché:
“Les travaux prévus au présent lot consistent essentiellement en la fourniture et pose des blocs- portes, en la réalisation de travaux de menuiserie intérieure.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-01-18
08:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-01-18
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Mairie de Saint-Cyr-l'École.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info — Afin de sécuriser et faciliter les échanges avec la Ville, les candidats sont invités à poser leurs questions via notre profil acheteur. Afin de prendre connaissance des contraintes relatives aux lieux, les candidats doivent visiter les lieux de réalisation des prestations. La visite est Obligatoire. Aucune visite ne sera organisée huit jours calendaires avant la date limite de remise des offres soit au plus tard le 10.1.2021. Les coordonnées pour la prise de rendez-vous sont indiquées à l'article 16 du règlement de consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 139205487 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 139205487 📠
Source: OJS 2020/S 245-606157 (2020-12-11)