Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et froid urbain Centre Métropole Lyon
Marché portant sur la création dans un ouvrage existant de différents locaux techniques pour abriter des installations hydrauliques et électriques afin de réaliser une centrale de production d'eau glacée pour le réseau de froid de la Métropole de Lyon — quartier Gerland — Lyon 7 arrondissement.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-01-06.
L'appel d'offres a été publié le 2020-12-11.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et...”
Titre
Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et froid urbain Centre Métropole Lyon
753955
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments industriels📦
Brève description:
“Marché portant sur la création dans un ouvrage existant de différents locaux techniques pour abriter des installations hydrauliques et électriques afin de...”
Brève description
Marché portant sur la création dans un ouvrage existant de différents locaux techniques pour abriter des installations hydrauliques et électriques afin de réaliser une centrale de production d'eau glacée pour le réseau de froid de la Métropole de Lyon — quartier Gerland — Lyon 7 arrondissement.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 550 000 💰
Le marché comprendra notamment:
— la reprise du plancher existant pour supporter ponctuellement les charges des matériels techniques installés;
— la création d'ouvertures pour accès et ventilations;
— la réalisation des murs de séparation dans l'ouvrage pour création du local technique de production d'eau glacée;
— la réalisation dans le volume créé de locaux à usage de poste de livraison, de transformation et de distribution électrique;
— la réalisation de faux planchers techniques;
— la réalisation de locaux sociaux;
— la réalisation de puisards de récupération des eaux process et de pluie;
— la réalisation d'une cours anglaise avec accès devant l'ouvrage;
— la fourniture et la pose des portes, grilles, escaliers, caillebotis et ouvrages métalliques divers;
— la réalisation des VRD nécessaires au raccordement du site aux réseaux des concessionnaires EU, EP, EV;
— etc.
Le marché comprend une seule tranche.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 550 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Capacité économique, financière, technique et professionnelle appréciée selon les modalités précisées par le présent avis de publicité.” Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Le cas échéant, les options seront définies dans le DCE.
Description
Informations complémentaires:
“Date prévisionnelle de début: 1.6.2021. La durée indiquée est prévisionnelle: le marché s'achève à la réception des travaux sans préjudice de l'application...”
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de début: 1.6.2021. La durée indiquée est prévisionnelle: le marché s'achève à la réception des travaux sans préjudice de l'application des garanties légales et contractuelles. L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires de présenter une ou des variantes obligatoires, décrites dans le DCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat fournit les documents suivants à l'appui de son offre:
— formulaire DC1 ou équivalent daté et signé par une personne habilitée à engager la...”
Liste et brève description des conditions
Le candidat fournit les documents suivants à l'appui de son offre:
— formulaire DC1 ou équivalent daté et signé par une personne habilitée à engager la société, incluant une déclaration sur l'honneur de n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique, et d'être en règle au regard des articles L. 5212-1 à 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Les candidats étrangers certifient par cette déclaration sur l'honneur être en conformité avec les règles équivalentes applicables dans leur pays (disponible à l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat);
— un formulaire DC2 ou équivalent permettant d'établir les capacités du candidat comme décrit ci-dessous: (disponible à l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat);
— un extrait Kbis ou équivalent (document permettant l'identification de la société);
— si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou équivalente, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Le candidat est libre de présenter sa candidature seul, en groupement et/ou avec des sous-traitants.
Un même opérateur économique ne peut présenter qu'une seule candidature, à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques (par exemple un sous-traitant), le candidat doit:
1) apporter la preuve que l'opérateur(s) économique(s) met à la disposition du candidat les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché, en produisant soit un formulaire DC4, soit une attestation sur l'honneur signée par l'opérateur économique concerné sur lequel s'appuie le candidat;
2) produire pour l'opérateur économique concerné:
a) au titre de l'habilitation à exercer l'activité professionnelle, les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui sont exigés par l'entité adjudicatrice pour le candidat à l'exclusion du DC1;
b) pour les niveaux de capacité technique professionnel et financier, tout document parmi ceux définis ci-après permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur économique au regard des prestations qui lui sont confiées.
Le dépôt de la candidature sur la plateforme e-marchespublics.com requiert l'utilisation d'un certificat de signature électronique en cours de validité.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“La capacité économique et financière du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité:
— chiffre d'affaires global et...”
Liste et brève description des critères de sélection
La capacité économique et financière du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité:
— chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du lot, portant sur les trois derniers exercices disponibles, dans la mesure où ces informations sont disponibles;
— bilans ou extraits de bilan des candidats concernant les trois dernières années;
— attestation d'assurance RC en cours de validité;
— une attestation d'assurance décennale obligatoire comportant un montant de garanties à hauteur du coût des réparations des dommages à l'ouvrage, ainsi qu'une garantie des «dommages matériels aux existants» à hauteur d'un montant minimal de 500 000 EUR par sinistre.
“— données financières cohérentes avec les besoins du lot concerné;
— chiffre d'affaires minimal exigé sur les trois (3) dernières années: deux fois le...”
— données financières cohérentes avec les besoins du lot concerné;
— chiffre d'affaires minimal exigé sur les trois (3) dernières années: deux fois le montant du marché assurance RC:
—— garantie minimale avant réception: 3 000 000 EUR par sinistre pour tout dommage matériel et 150 000 EUR par sinistre pour tout dommage immatériel consécutif et non consécutif;
—— garantie minimale après réception: 3 000 000 EUR par sinistre et par an pour tout dommage matériel et 450 000 EUR par sinistre et par an pour tout dommage immatériel consécutif et non consécutif.
Assurance décennale:
Voir la description des documents attendus dans le paragraphe ci-dessus.
S'agissant des niveaux de garanties exigés, il est précisé aux candidats que les garanties d'assurance Responsabilité civile décennale (RCD) obligatoire doivent être souscrites à hauteur du coût des réparations des dommages à l'ouvrage, et complétées par une garantie des «dommages matériels aux existants» à hauteur d'un montant minimal de 500 000 EUR par sinistre.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“La capacité technique et professionnelle du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité:
— déclaration indiquant les...”
Liste et brève description des critères de sélection
La capacité technique et professionnelle du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité:
— déclaration indiquant les effectifs moyens et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution des travaux et précisant qu'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (attestation de bonne exécution = tout document permettant de prouver la réalisation d'un ou plusieurs travaux indiqués en références);
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché;
— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché;
— indication des certificats de qualifications professionnelles et certifications détenus par le candidat.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— adéquation des moyens humains et techniques dont dispose le candidat avec les besoins du marché (importance des effectifs et moyens techniques, qualité et...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
— adéquation des moyens humains et techniques dont dispose le candidat avec les besoins du marché (importance des effectifs et moyens techniques, qualité et pertinence des moyens techniques et de l'encadrement humain);
— qualité des références indiquées, appréciée en tenant compte de la similarité avec l'objet de la consultation, leur montant, leur actualité et la qualité de leur exécution justifiée par la production d'attestations.
Afficher plus
Liste et brève description des règles et critères:
“Dalkia Centre Est fera application de l'article R. 2143-14 du code de la commande publique.”
Dépôts et garanties exigés:
“Les garanties éventuellement exigées seront définies dans les documents de la consultation.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Paiement à l'avancement selon échéancier qui sera précisé dans les documents de consultation.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Groupement momentané d'entreprises solidaires ou groupement momentané d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire, le mandataire devant alors être la...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Groupement momentané d'entreprises solidaires ou groupement momentané d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire, le mandataire devant alors être la société responsable de l'exécution de la partie fondations, gros œuvre.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-01-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“La procédure de passation sera entièrement dématérialisée. La remise des offres sur la plate-forme e-marchespublics.com est obligatoire et requiert...”
La procédure de passation sera entièrement dématérialisée. La remise des offres sur la plate-forme e-marchespublics.com est obligatoire et requiert l'utilisation d'un certificat de signature électronique conforme aux spécifications techniques réglementaires et en cours de validité.
L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires article R. 2122-7 du code de la commande publique.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.justice.gouv.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal judiciaire de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
URL: http://www.justice.gouv.fr🌏
Source: OJS 2020/S 245-608575 (2020-12-11)
Avis d'attribution de marché (2021-07-29) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et...”
Titre
Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et froid urbain Centre Métropole Lyon
2020/S 245-608575
Afficher plus
Brève description:
“Marché portant sur la création dans un ouvrage existant de différents locaux techniques pour abriter des installations hydrauliques et électriques afin de...”
Brève description
Marché portant sur la création dans un ouvrage existant de différents locaux techniques pour abriter des installations hydrauliques et électriques afin de réaliser une centrale de production d'eau glacée pour le réseau de froid de la Métropole de Lyon - Quartier Gerland - Lyon 7ème arrondissement.
Afficher plus Description
Site principal ou lieu d'exécution: Métropole de Lyon Quartier Gerland - Lyon 7ème arrondissement
Description du marché:
“Le marché comprendra notamment :- La reprise du plancher existant pour supporter ponctuellement les charges des matériels techniques installés- La création...”
Description du marché
Le marché comprendra notamment :- La reprise du plancher existant pour supporter ponctuellement les charges des matériels techniques installés- La création d'ouvertures pour accès et ventilations- La réalisation des murs de séparation dans l'ouvrage pour création du local technique de production d'eau glacée- La réalisation dans le volume créé de locaux à usage de poste de livraison, de transformation et de distribution électrique- La réalisation de faux planchers techniques- La réalisation de locaux sociaux- La réalisation de puisards de récupération des eaux process et de pluie- La réalisation d'une cours anglaise avec accès devant l'ouvrage- La fourniture et la pose des portes, grilles, escaliers, caillebotis et ouvrages métalliques divers.- La réalisation des VRD nécessaires au raccordement du site aux réseaux des concessionnaires EU EP EV, - etc...Le marché comprend une seule tranche.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Date prévisionnelle de début : 01/ 06/2021. La durée indiquée est prévisionnelle : le marché s'achève à la réception des travaux sans préjudice de...”
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de début : 01/ 06/2021. La durée indiquée est prévisionnelle : le marché s'achève à la réception des travaux sans préjudice de l'application des garanties légales et contractuelles.L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires de présenter une ou des variantes obligatoires, décrites dans le DCE.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 245-608575
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 753955
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et...”
Titre
Marché de travaux de génie civil et d'aménagement de locaux techniques destinés à abriter des équipements de production eau glacée pour le réseau chaud et froid urbain Centre Métropole Lyon
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-07-13 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise Gantelet-Galaberthier
Numéro d'enregistrement national: 956500797
Adresse postale: 30 rue Lucette et René Desgrand
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: gantelet@gantelet-galaberthier.fr📧
Région: Rhône🏙️
URL: http://www.gantelet-galaberthier.fr/🌏
Le contractant est une PME
Prix payé pour les achats à prix cassés, hors TVA: EUR 684997.71 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal de grande Instance de Lyon
Commune postale: Lyon
URL: www.justice.gouv.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande Instance de Lyon
Commune postale: Lyon
URL: www.justice.gouv.fr🌏
Source: OJS 2021/S 148-395138 (2021-07-29)