La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de construction en tout corps d'état de 31 logements collectifs à Limeil-Brévannes (94456). Le présent avis concerne la phase candidature uniquement. Le DCE sera remis en deuxième phase de la présente consultation aux candidats retenus.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-04-16.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-13.
Avis de marché (2020-03-13) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Batigère en Île-de-France
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-Perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction de 31 logements collectifs à Limeil-Brévannes (94456)
738694mb”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de construction en...”
Brève description
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de construction en tout corps d'état de 31 logements collectifs à Limeil-Brévannes (94456). Le présent avis concerne la phase candidature uniquement. Le DCE sera remis en deuxième phase de la présente consultation aux candidats retenus.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de construction en...”
Description du marché
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de construction en tout corps d'état de 31 logements collectifs à Limeil-Brévannes (94456). Le présent avis concerne la phase candidature uniquement. Le DCE sera remis en deuxième phase de la présente consultation aux candidats retenus.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats: Se référer au règlement de consultation.
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.
Conditions de participation
Un chiffre d'affaires annuel minimum de 9 000 000,00 EUR HT est exigé.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2020/S 055-129899 (2020-03-13)
Informations complémentaires (2020-04-16) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France,
Entreprise sociale pour l'habitat.
Elle concerne un marché de travaux de construction en...”
Brève description
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France,
Entreprise sociale pour l'habitat.
Elle concerne un marché de travaux de construction en tout corps d'états de 31 logements collectifs à Limeil-Brévannes (94456).
Le présent avis concerne la phase candidature uniquement.
Le DCE sera remis en deuxième phase de la présente consultation aux candidats retenus.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 055-129899
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-16 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-30 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2020/S 078-183496 (2020-04-16)
Informations complémentaires (2020-04-28) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France.
Entreprise sociale pour l'habitat.
Elle concerne un marché de travaux de construction en...”
Brève description
La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France.
Entreprise sociale pour l'habitat.
Elle concerne un marché de travaux de construction en tout corps d'états de 31 logements collectifs à Limeil-Brévannes (94456).
Le présent avis concerne la phase candidature uniquement.
Le DCE sera remis en 2 phase de la présente consultation aux candidats retenus.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-30 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-05-15 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2020/S 085-200530 (2020-04-28)