Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant Mars Seguin à Paris (75018)
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant Mars Seguin à Paris (75018)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-07-21.
L'appel d'offres a été publié le 2020-06-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant Mars Seguin à Paris...”
Titre
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant Mars Seguin à Paris (75018)
NAT2020_18
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant Mars Seguin à Paris (75018)”
Valeur estimée hors TVA: EUR 19 000 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 9-13 rue Marc Seguin 75018 Paris
Description du marché:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant de 267 chambres Marc Seguin...”
Description du marché
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant de 267 chambres Marc Seguin à Paris (75018). Le présent marché de travaux est décomposé en 4 phases: Phase 1: démolition du bâtiment 1 de 82 chambres et locaux collectif, Phase 2: Construction des bâtiments A & B respectivement de 80 et 92 logements + espaces communs, Arrêt des travaux: déménagement des résidents (durée estimative de 2 mois), Phase 3: Démolition du bâtiment 2 du 186 chambre et des locaux de gestion, Phase 4: Construction du bâtiment C de 96 logements et aménagement des espaces extérieurs
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 19 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— Capacités économiques et financières: 20 % -qualité des références fournies, notamment en matière de technique et de travaux de bâtiments tous corps...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— Capacités économiques et financières: 20 % -qualité des références fournies, notamment en matière de technique et de travaux de bâtiments tous corps d'état: 40 % -adaptation des compétences de l'entreprise ou du groupement à la taille et à l'objet du marché - compétences examinées au vus des certificats de qualification professionnels fournis: 40 %
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à...”
Liste et brève description des conditions
Déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique; Le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1-déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
1-déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; 2-déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents; 3-bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. -Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. Une lettre de candidature indiquant l'intention de soumissionner pour l'appel d'offres, (Dc1). Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés et un engagement écrit de chaque opérateur par lequel il s'engage à mettre à disposition ses moyens pour l'exécution du marché
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution émanant de maître d'ouvrage et/ou maîtres...”
Liste et brève description des critères de sélection
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution émanant de maître d'ouvrage et/ou maîtres d'œuvre. Il sera précisé le montant des travaux en euro(s)ht, les coordonnées des maîtres d'ouvrage, le lieu d'exécution des travaux. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années; - L'Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public; - L'Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage; - Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public; - La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; - L'Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public; - L'Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public; - Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures; - Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou tout moyen de preuve équivalent; - certificats de qualité attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités. Etant précisé que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres sont acceptés lorsqu'un opérateur économique n'a pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, ou pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les mesures proposées sont équivalentes à celles requises
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-07-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Un même opérateur économique ne pourra pas présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: 1en qualité de candidats individuels et de...”
Un même opérateur économique ne pourra pas présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: 1en qualité de candidats individuels et de membres d'1 ou de plusieurs groupements; 2en qualité de membres de plusieurs groupements. adresse où les éventuelles copies de sauvegarde doivent être remises: Adoma, A l'attention de la Commission d'appel d'offres, 33 avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. Horaires d'ouverture des locaux pour ce qui concerne le dépôt éventuel des copies de sauvegarde: Du lundi au vendredi de: 8h00 à 18h00, Sauf les jours fériés ou de fermeture exceptionnelle
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: 4, boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Adoma, Direction juridique
Adresse postale: 33, avenue Pierre Mendès-France
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 120-290977 (2020-06-19)
Avis d'attribution de marché (2021-01-11) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 100-104 avenue de France
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant Mars Seguin à Paris (75018).”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 18 016 000 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 9-13 rue Marc Seguin 75018 Paris.
Description du marché:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant de 267 chambres Marc Seguin...”
Description du marché
Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements autonomes et la démolition de l'ancien foyer existant de 267 chambres Marc Seguin à Paris (75018). Le présent marché de travaux est décomposé en quatre phases:
— phase 1: démolition du bâtiment 1 de 82 chambres et locaux collectif,
— phase 2: construction des bâtiments A & B respectivement de 80 et 92 logements + espaces communs, arrêt des travaux: déménagement des résidents (durée estimative de deux mois),
— phase 3: démolition du bâtiment 2 du 186 chambre et des locaux de gestion,
— phase 4: construction du bâtiment C de 96 logements et aménagement des espaces extérieurs.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 120-290977
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 202018
Titre:
“Marché de travaux de construction d'une résidence sociale de 268 logements et démolition de l'ancien foyer Marc Seguin à Paris (75018)”
Date de conclusion du contrat: 2020-12-29 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Bouygues Construction
Adresse postale: 1 avenue Eugène Freyssinet
Commune postale: Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Code postal: 78061
Pays: France 🇫🇷
Région: Yvelines 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 18 016 000 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Adoma, direction juridique
Adresse postale: 33 avenue Pierre Mendès-France
Source: OJS 2021/S 010-015883 (2021-01-11)